墊資合同集合(15篇)
隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，關于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？下面是小編收集整理的墊資合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
墊資合同1
天津市********有限公司代
***********銷售公司墊資協議
甲方（出資人）：**********商貿有限公司
乙方（借款人）：****************銷售公司
經雙方友好協商，達成以下協議：
一：乙方因資金周轉需要，特要求甲方公司代墊資人民幣 **** 萬元整，只用于支付****廣告費。�？顚Ｓ�，不得作為其它用途使用。
二：乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三：代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止，到期乙方負責轉帳至甲方指定的帳戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的'0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據中華人民共和國相關法律規定，依法追究乙方法律責任。
五：本協議自繳款之日起生效，如發生糾紛的，經雙方協商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
甲方簽章： 乙方（代表）簽章：
年 月 日 年 月 日
墊資合同2
甲方（發包方）：
地址：
法定代表人：
身份證號：
聯系電話：
乙方（承包方）：
地址：
身份證號：
聯系電話：
甲、乙雙方為有效開展生產經營，依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，特訂立本合同。
第一條合作事項。
甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經營。
第二條擬參與合作經營的采石場概況。
（一）名稱：；
（二）地址：；
�。ㄈ┙洕再|：；
（四）法定代表人：；
�。ㄎ澹┠晟a能力：；
�。┎傻V許可證號：；
（七）爆破許可證號：；
（八）生產情況（或建設情況）：第三條承包期限。
本合同約定的承包經營期限為年。即從__年__月__日起，至__年__月__日止。期限屆滿需要繼續承包的，雙方另行協商，乙方在同等條件下有優先承包權。
第四條承包方式。
�。ㄒ唬┘追綄⒆约簱碛械牟墒瘓霭l包給乙方，甲方提供機械設備、場地、工人住宿、水、電流通，乙方負責技術、生產及加工。甲方負責銷售，乙方要接受甲方的安全監督檢查管理。
�。ǘ┏邪洜I期間，甲、乙雙方自主經營、自負盈虧、獨立核算承包經營費用各自承擔。
第五條承包單價和支付方式。
�。ㄒ唬┏邪こ虇蝺r。
1、土石方承包生產單價人民幣/立方，此承包單價以石灰石硬度為準，當土石硬度高于石灰石，單價另算。
2、大理石承包單價：乙方以生產加工大理石毛石的單價為0.5—1.0米長條石人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00（壹拾元）元；長條石為1.5—2米單價為人民幣/立方起，長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00（貳拾元）元；2米長的長條石單價人民幣500.00元（伍佰元整）/立方（開采條石設備甲方投入）的單價標準（該單價標準包括機器設備維修費、人工費、水電費、生產管理費、炸藥費、乙方投入的生產成本）。
3、付款結算方式：甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準（工程量按乙方當月生產石方數為準）；甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款，該工程款甲方以銀行現金轉賬方式打到乙方指定賬號。
�。ǘ┍ＷC金及支付標準和反還模式。
1、保證金為人，其中土石方場地為人民。
幣，生產大理石場地人民幣。
2、合同簽定后工人進場，乙方先交拾萬元的信譽金給甲方，進場正常施工。甲方滿足每天（小時一班）生產量土方達到立方，大理石條石達到立方以上，乙方補足人民__幣元（壹佰萬元整）保證金，如生產量達不到，乙方不向甲方支付保證金，進場信譽金甲方應在3日內返還乙方。
3、乙方支付的保證金，甲方應在乙方井場安全生產個月后，開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
第六條甲方的權利與義務。
（一）甲方的權利。
2。甲方有權對乙方在生產經營期間的安全管理情況進行監督檢查。
�。ǘ┘追降牧x務。
1、甲方有義務及時支付乙方按月所得的工程款項，不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
2、工程項目管理、工程結算、征地補償、外部協調、進場道路，均由甲方負責承擔。
3、甲方負責提供油箱或油罐，甲方向乙方先行墊資采購油料，價格按市場價格的'單價為準。此費用由乙方承擔，并在乙方進度工程進度款中扣除。
4、乙方爆破作業用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購，此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
5、甲方發包的采石場相關的證照、手續必須齊備，并且不存在法律瑕疵；如乙方進場后，因甲方證照原因，造成乙方不能按時生產或減產損失的，甲方照價賠償乙方損失。
6、除安全監督檢查外，甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經營權；
7、甲方負責采石場當地政府、村委會及村民的協調、調解工作，發生問題甲方應及時在3日內調解好矛盾，如3日內不能調解好矛盾的，甲方應該承當乙方人員的誤工及相關損失。
第七條乙方的權利與義務。
（一）乙方的權利。
1、在承包期間，乙方根據本合同的約定享有自主、獨立的承包生產權；
2、乙方有權自己組織用工人員從事承包生產；
3、乙方有權根據本合同規定取得承包生產收入。
�。ǘ┮曳降牧x務。
1、乙方對砂石的開采應根據開采方案合理進行；
3、嚴格按照本合同的約定；
�。ǘ┰诒竞贤男羞^程中，如遇國家政策發生重大變化，或者發生不可抗力致合同目的不能實現時，可以變更或解除合同。
第九條違約責任。
�。ㄒ唬�1、合同生效后，甲、乙雙方應嚴格履行合同，否則，應當承擔違約責任；以保證金的基準，加倍賠付責任。的，除賠償雙倍保證金外，還要照價賠償乙方在場地投入購買生產機械設備和召憑人員等費用。
（二）任何一方違約，守約方可以解除合同，造成損失的，還可要求賠償。
第十條場地問題。
（一）甲方平場地平完交予乙方。
（二）乙方自行平場地，甲方負責平整場地所有費用。第十一條補充協議。
本合同未盡事宜，甲、乙雙方可以簽訂補充協議確定。
第十二條爭議解決方式。
在履行本合同過程中發生糾紛，甲乙雙方應盡量協商解決。協商解決不成的，任何一方均可向人民法院起訴。
第十三條合同的生效本合同一式貳份，甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同，雙方各執一份。
甲方（蓋章）：
乙方（簽字）：
董事長（簽字）：
代理人（簽字）：
簽訂時間：
墊資合同3
甲方：
乙方：
根據乙方在 施工需求，現就乙方所需的柴油墊資事宜甲乙雙方共同協商達成如下共識，甲乙雙方本著友誼、誠信、平等互利的原則共同遵守本合同。
一、產品名稱：
柴油。
二、質量要求：
甲方墊資所提供的柴油必須是為國家合格產品，符合該行業的國家檢測標準或符合該產品行業檢測標準。
三、供貨方式
乙方隨時可以聯系甲方送油。
四、產品價格：
油料價格隨中國石油公司價格同等。（油價漲跌按油品裝車日為準）。
五、售后質量保證
在乙方施工期間，甲方所供柴油如有質量問題甲方必須負完全責任，乙方有權將不合格油料清退出場，費用由甲方自理；如因甲方所提供油料的質量問題而給乙方機械造成損壞等重大問題時，甲方應承擔一切經濟損失。
六、貨款的支付與結算
1。乙方以現金或銀行轉賬等方式向甲方支付油款，經甲乙雙方協商每月義海公司結算日作為結算日期，結清所有油款。
2，結算時乙方應給甲方出據委托優先到義海公司財務結算油款
七、甲乙雙方的權利與義務
1。在符合支付油款條件時，乙方未能及時支付，乙方必須向甲方支付滯納金。滯納金計算方式：油款*0。3%*天數（天數以送油之日算起），如乙方在應付款之日起超過3日仍舊未支付油款及滯納金，甲方有權單方面終止供油，乙方并負相應的違約責任。
2。甲方有責任在乙方施工期間保證甲方供應的柴油的質量不出現任何問題。
3。甲方有責任在柴油出現質量問題時，及時將不合格柴油清退出場、自行負擔所有的費用，在因柴油質量事故而引發的乙方機械損壞的情況下必須賠償乙方由此引起的.一切損失。
4。甲方必須在任何情況下保證質量、準時的供應給乙方所有需柴油供應合同要的柴油數量。如車輛通行道路不能行駛，甲方有權延遲向乙方送油。
5。甲方在正常向乙方供油前提下，乙方應保證甲方供油的獨家性不得通過其他渠道購油。
八、其他
1。甲方向乙方施工工地送油時，乙方應協助甲方做好安全防范工作，諾發生意外事故，造成人員傷亡和財產損失的，由責任方負全部責任。
2。本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。
3。本合同是在公正，公平、互惠、互利、友好合作的前提下簽訂的。如在執行過程中有所異議，甲乙雙方可以協商解決。協商解決不成時，可在當地人民法院訴訟解決。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
墊資合同4
甲方：
簽約地點：
乙方： 簽約日期: 年 月 日
為明確甲、乙雙方權利義務，根據雙方實際需要和《中華人民共和國合同法》等有關法律規定，經雙方友好協商:甲方同意使用乙方提供的華新水泥，同意乙方為所提供的水泥進行墊資。簽訂如下合同，以資雙方信守執行。
一、品名、品種及強度等級、數量及墊資情況如下：
1、乙方墊資品牌為XXXX水泥，品種為32.5散裝、42.5散裝，數量以甲方實際需要為準。
2、甲方所需水泥提貨數量需提前2日 告知乙方，數量特別大時需提前5日 告知乙方，以便乙方與供應廠商協調發貨和籌備資金。
3、乙方為甲方進行墊資，墊資方式按水泥廠出廠價加運費方式合計價格計算 每噸收取20元 作為墊資利潤。
4、甲方同意在乙方墊資期間所有運輸事宜由乙方負責，從華新水泥景洪工廠至攪拌站的運費為不含發票50 元∕噸。如需發票甲乙雙方另行協商，協商情況為以運輸合同約定為準 。
5、墊資結算方式為月結，即當月合計墊資金額于次月20 日前一次性付清款項。
二、計量驗收及合理損耗規定：
1、包裝水泥以合同約定交貨地點實際交貨包數為準，包裝袋重按國家標準執行。甲方對數量有異議的，應在收貨時提出，乙方應立即復核，若確屬乙方原因應予以更換。
2、散裝水泥以乙方供貨廠商出廠磅單數船運計量單數量為準，合理磅差率 為3 ‰，合理磅差率內的負誤差由甲方承擔。甲方對數量有異議的應在收貨時提出，由甲乙雙方會同國家計量檢測部門對乙方供貨廠商計量設施進行檢測，若確屬乙方原因，以檢測結果為依據計算。若甲方未在收貨當時提出異議的，視為甲方對該批次交貨量無異議。
甲方指定收貨人驗收的，收貨人簽字驗收或加蓋指定的收貨印章均視為甲方有效確認，指定收貨人對數量有異議的，亦應在收貨時提出，否則，視為甲方對該批次交貨量無異議。
三、發票的出具及貨款的支付：
1、每月5 日前，由雙方對上月水泥提貨 所發生的供貨數量和金額進行匯總，并進行確認結算與票據交接。實際提貨數量以供貨廠商出具的.提貨數量和磅單為準。
2、甲方提貨所發生的水泥款發票由水泥廠提供給甲方，所發生的物流費用發票由承運單位提供給甲方，因乙方墊資發生的利潤價差發票由雙方另行明確的運輸合同處理和解決。
3、甲方應在次月20日前 一次性向乙方支付所發生的貨款及墊資利潤，否則甲方有權停止供貨，并追究相應的違約責任。
四、質量要求、驗收方法及解決質量異議的方法：
1、質量要求：乙方所供通用硅酸鹽水泥執行GB175-20xx標準。
2、特殊質量要求：
3、驗收方法：以□乙方 ■乙方供貨廠商 同編號出廠產品檢驗報告驗收，并委托□乙方 ■乙方供貨廠商 抽樣。
4、提出異議期限：如甲方對質量有異議，應在收貨后四十日內向乙方提出書面異議，否則視為甲方對乙方所供產品質量無異議。
5、解決質量異議的方法：
出現質量異議時將封存樣送雙方共同認可的省級或省級以上國家認可的水泥質量監督檢驗機構進行裁決，由此所發生的一切費用由敗訴方承擔。
五、違約責任：
1、若乙方所供產品質量經按第四條約定方式檢驗未達到質量要求，乙方愿承擔因產品質量給甲方造成的經濟損失。
2、若甲方未能按合同約定時間提報書面產品需求計劃和或變更計劃，給乙方造成的經濟損失由甲方承擔，甲方因此造成損失自行承擔。
3、甲方未能按本合同規定的付款期限付清全部應付款項，乙方有權解除合同，由此造成的一切損失由甲方承擔。同時，甲方除應立即償清所欠款項外，每延遲付款一日，則每日應向乙方支付延遲部分總價款的3% 作為違約金，2個月內償清所有墊資款及違約金。（注：如2個月內未能付清所有墊資款及違約金，需要以廠房做為抵押還清所欠債務。）
六、解決糾紛的方式：
協商解決，協商不成時任何一方可向乙方住所地人民法院提請訴訟。
七、其他約定：
1、本合同自雙方簽字（甲方為自然人時）蓋章（甲方為法人和或經濟組織）之日起生效，有效期至年月日止。
2、本合同一式2 份，甲、乙雙方各執1 份。
甲方（簽章）： 乙方（簽章）：
代 表： 代 表：
地址: 地址:
墊資合同5
甲方：_____________法定代表人：_____________
乙方：_______________法定代表人：_______________
鑒于：甲方為具有資質的工程公司，乙方為甲方在____________ 項目(下稱__________項目)的實際施工單位，乙方于 _______年___ 月進場施工，并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方賬戶匯入工程墊資款 _______元，用于甲方在___________項目的工程墊資(/并與 ____________年 _______月 ________日至____________年 _______月 ________日次向甲方賬戶匯入工程墊資款 ________元，用于甲方在陽泉項目的工程墊資);同時雙方約定，陽泉項目業主方(下稱項目業主)向甲方支付工程款后，甲方需盡快歸還乙方之前為陽泉項目墊資的'工程款項和利潤分成(資金占用費、施工費)�，F經雙方友好協商，達成以下協議。
一、甲方需在收到項目業主工程款后的 ________個工作日內，向乙方歸還工程墊資款_________ 元及利潤分成(資金占用費、施工費)_______ 元，共計 ___________元。
二、甲方一次性收到項目業主各類工程款后，甲方需一次性支付乙方相關款項。
三、如甲方分批收到項目業主工程款后，甲方需將每次收到的款項全部支付給乙方，直到所支付款項達到本協議約定總金額為止。如產生違約金，適用本條第一款，甲方向乙方所支付款項總金額將包括該違約金。
四、如甲方未按前四條約定付款，甲方需按總金額__________ %/每天向乙方支付違約金。
五、如甲方在收到項目業主款項兩個月后仍不履行或部分不履行本協議所約定的義務，乙方有權通過多種司法途徑保護自身權益。
六、如有其它未盡事宜，雙方另行協商約定。
七、本協議一式兩份，簽署后生效。
甲方(蓋章)：_______________
法定代表人___________________
授權代表(簽字)：______________
簽署日期：___________年 _______月 ________日
乙方(蓋章)：_______________
法定代表人___________________
授權代表(簽字)：______________
簽署日期：___________年 _______月 ________日
墊資合同6
甲方:
乙方:
甲方因修路等進行基礎建設,需要沙子、石子、水泥、白灰等物料。乙方有甲方所需物料，為了互惠互利，甲、乙雙方經協商達成如下協議：
1、乙方向甲方供給沙子、石子、水泥、白灰，物料價格隨行就市。
2、乙方所供給物料價值滿伍拾萬元（50萬元）時，甲方為乙方支付一次物料款。每滿伍拾萬元（50萬元）的當天付清伍拾萬元物料款。如果當天甲方不付清伍拾萬元，按剩余部分物料款為基數開始計算利息，月利率為5%，同時乙方有權停止供貨。
3、在甲方按約支付貨款的情況下，乙方應當保證甲方用料充足，不能耽誤甲方施工需要。甲方自愿只接受乙方物料，不與除乙方之外的任何第三方建立本合同項下的.物料供需關系。 4本合同共同遵守，如有違約，應當承擔違約金伍萬元。 5本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字后生效。
甲方簽字：
乙方簽字：
年月日
墊資合同7
發包人：都昌縣源生環�？萍加邢薰� （以下簡稱甲方）
承包人： （以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程的具體情況，雙方就本工程施工事項協商一致，同意訂立本合同，并共同信守合同各項條款。
第一條 工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：都昌縣生活垃圾綜合處理廠項目
�。ǘ┕こ痰攸c：江西洪城水業都昌分公司西側
（三）工程內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程
�。ㄋ模┕こ虄r款：本工程投資額約 元人民幣。
�。ㄎ澹┏修k方式：乙方對工程實行總承包，即包人工、包材料、包機械、包工期（圖紙以內的全部內容）、包質量、包安全、包文明施工。本工程不得分包、轉包。
第二條 合同工程
�。ㄒ唬╅_工日期：20xx 年5 月 26日
�。ǘ┛⒐と掌冢�20xx年 11 月26日
�。ㄈ┖贤こ炭側諝v天數180天。
第三條 合同價款
（一）合同價款依據
1. 土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。
（二）工程結算
1.工程竣工，并符合下列全部條件，甲方予以決算：
A．工程通過城建質監部門竣工驗收，全部達到工程設計要求和國家驗收標準，無任何質量問題。
B．工程在施工過程中，乙方嚴把材料質量關，所有材料均為國家合格產品，無任何假冒偽劣產品用于本工程，無偷工減料行為。能嚴把施工質量關，所有施工的過程符合圖紙設計要求和國家施工驗收規范要求。
C．乙方交納清了所有應該由乙方交納的費用（建設稅金、城建部門管理費及其他費用等等）。
2.乙方根據實際工程量，按照工程包干價格、變更簽證價格編制好工程決算書，送交甲方審核。
第四條 質量標準
工程質量標準為：
�。ㄒ唬┮曳奖仨毎磭蚁嚓P規范和質量施工技術標準要求，根據甲方提供的施工圖、設計變更及技術交底，精心組織施工，加強質量控制，確保工程質量，按時完成本合同工程及其缺陷的修復。
在施工中根據有關質量標準組織驗收，如果質量不符合標準，乙方必須返工修復，其費用損失由乙方承擔，工程質量低劣又無法挽救的，由乙方負責賠償全部經濟損失，且工期不予順延。
（二）隱蔽工程在未經自檢和現場監理檢查之前均不得隨意覆蓋或隱蔽，乙方應保證甲方質檢人員及監理對將要覆蓋或隱蔽的工程進行檢查和測量，合格后才能隱蔽。否則，返工費用由乙方自負。甲方質檢人員及監理接到乙方隱蔽工程檢驗通知后在48小時內不履行檢查，乙方視為甲方同意隱蔽，否則，返工費用由甲方承擔。
�。ㄈ┚唧w質量要求如下：本工程質量標準要求全部達到合格工程，爭創優質。
第五條 材料供應及機械租賃
（一）乙方采購材料及要求
1.應事先通知甲方，請甲方看樣，留滯樣品，并經甲方書面同意后，方可采購。
2.乙方采購的所有材料必須有出廠合格證及檢驗報告單，并經甲方或監理工程師現場驗收合格后方可運至工地使用。嚴禁將不合格材料運至工地或用于本工程。
（二）周轉材料及機械租賃：
乙方應根據具體情況，配備滿足本工程需要的機械設備和周轉材料。
第六條 安全文明施工
（一）乙方必須遵守國家及地方政府部門頒布的一切有關部門施工安全、勞動保護、衛生管理等法規制度和甲方編制的本工程安全施工組織要求，嚴格按照安全標準施工，做好本工程的安全管理工作。
�。ǘ┮曳皆谑┕がF場要配置必要的安全、文明施工設施和保護器材，設立安全警告標示牌，并設專職的安全員，保障施工現場的安全。特殊工種要經過專業培訓，持有效證件上崗。施工作業人員未經安全生產教育培訓，不得上崗作業。
（三）乙方在整個施工期間要為其工作人員提供必要的安全防護和勞動保護用品，并進行人身保險，保險費用乙方承擔。在施工期間甲方對乙方發生的任何人身傷亡、傷殘、疾病或財產的損失等不承擔任何責任，乙方應對以上事件負責，費用自理。
（四）乙方在進行爆破作業時，應嚴格遵守經甲方和監理批準的爆破作業方案和操作規程。對所有的人身、工程本體和甲方財產采取保護措施，并對由于爆破造成的任何人身傷亡（包括第三者）以及對工程本體或甲方財產的損失承擔全部責任。
（五）乙方必須嚴格控制火工品，遵守有關火工品的管理制度，嚴禁私藏火工品，因乙方管理不善而造成的后果由乙方負法律責任并承擔經濟損失。
�。┦┕がF場材料應堆放整齊，機械設備安裝井然有序，施工現場無淤泥、積水、生活場所干凈整潔、建筑施工要求員工統一著裝、掛牌上崗。
甲乙雙方要簽訂《建設工程承發包安全管理協議》。
第七條 雙方職責
（一）甲方職責
1.負責本工程的場地平整、通水電工作，保證施工期間的需要。
2.向乙方提供施工場地的工程地質和地下管線資料，對資料的真實準確性負責。
3.辦理建設許可證及需甲方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
4.確定水準點與座標控制點，以書面形式交給乙方，進行現場交驗。
5.組織乙方和設計單位進行圖紙會審和設計交底。
6.協商處理施工場地周圍地下管線和鄰近建筑物、構筑物并承擔有關費用。
7.負責工程的施工監理，對施工安全、質量、進度等進行監督檢查。
8.及時組織有關人員對工程基礎、主體、竣工進行驗收。
（二）乙方職責
1.辦理施工許可證及需乙方辦理本工程相關的其它施工證件、批件。
2.負責施工界內的用水、用電（水源、電源甲乙雙方應根據具體情況明確責任）及施工便道和乙方臨時設施的修建并承擔費用。自行承擔乙方人員的吃、住、行及施工機械設備的搬遷費用。
3.開工前編制施工組織設計、施工總進度計劃、材料設備計劃、用水、用電計劃等，并報甲方審批。開工后應提供計劃、進度報表的名稱及完成時間：《季工程計劃》、《月工程計劃》在當季或當月末提供下季或下月計劃《季工程進度》、《月工程進度》在下季或下月前3天內呈報至甲方。
4.將投入本工程的施工人員花名冊及特殊工程操作證復印件報甲方備案。
5.尊重監理，信守合同，維護甲方的信譽。
6.無條件接受政府職能部門、業主及甲方和監理的技術指導、安全質量監督檢查，確保安全、質量、環保達到標準。
7.施工期間設專人維護好甲方施工現場內的水、電管線，如有損壞或丟失，乙方負責賠償。由于乙方的責任造成甲方現場以外的水、電管線損壞或丟失，乙方應負責賠償。
8.不得將本工程或其中任何部分轉包其他單位和個人。
9.項目承包人（或經理）、技術負責人等主要人員應保證及時到位并常駐現場對本工程的管理，離開工地3天以上必須向甲方履行請假手續。
10.上道工序完成后，未經甲方質檢人員或監理同意，不得進入下道工序施工。違反者，損失自負。甲方質檢人員及監理接到乙方檢驗通知后在24小時內不履行檢查，乙方視為甲方同意進入下道工序施工，否則，返工費用由甲方承擔。
11.施工現場實行標示牌管理，寫明工作范圍、作業內容和質量要求，認真執行三檢制度（即自檢、互檢和工序交接檢驗制度）。根據工程需要，提供和維修夜間施工使用的照明、圍欄設施，并負責安全保衛。
12.負責合同規定的保修期內的'缺陷修復，直至合格。負責竣工資料及各種質量評定表的收集、整理和匯總并向甲方提交4份完整的竣工資料和竣工驗收報告。
13.自費做好施工中各項目、各環節及分工序的監測、量測和試驗，若委托甲方完成，甲方要收取相應的費用。
14.搞好文明施工和標準化作業，遵守環境保護法，對已完工的各類建筑物，在交工前負責保管并清理好場地。
15.自行解決乙方施工中出現的外圍環境干擾并承擔相應費用。
16.遵守國家有關法律、法規和鄉規民約，服從業主內部治安、物業等相關管理，因乙方責任而引起的法律訴訟、經濟糾紛或公安部門的追究等，由乙方自行處理。
17.自行承擔乙方安全部門或地方部門按規定所交納的一切費用。
18.按照《中華人民共和國職業病防治法》的規定，乙方應自行承擔投入本工程的所有人員的職業病預防、檢查、治療、康復等工作，并承擔由此而發生的相關費用。
第八條 工程價款的支付
�。ㄒ唬┍竞贤恢Ц豆こ填A付款，乙方必須具備滿足本工程的流動資金。
�。ǘ└犊罘绞� 本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工起直到【都昌縣生活垃圾綜合處理廠建設項目】中央預算內補貼資金到位后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。
工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。
第九條 違約責任
（一）甲方
未按合同規定的條款履行的，應承擔相應責任。
（二）乙方
1.未按本合同工期完成，每拖延一天扣罰3000元，限額為10萬元。
2.不聽從甲方及監理檢查監督發現一次扣1000元。
3.進入施工場地的主要材料、機械設備未經甲方同意而擅自離場，發現一次罰款500。
4.若乙方在保修期內缺陷修復不及時，甲方有權指定第三方修理，費用由乙方承擔，并在質保金中扣除。非乙方責任，乙方不承擔費用。
第十條 爭議的解決方式
合同執行過程中如果發生爭議，雙方應及時協商解決，協商不成時，由江西省九江市仲裁委員會裁決。
第十一條 其它
1.乙方不得將本工程轉包，如有發現轉包，甲方有權終止合同，并按合同價款10%進行處罰。
2.乙方不得違反國家和政府有關規定拖欠民工工資，否則，甲方在支付乙方工程款時，有權代乙方優先支付本工程違反國家和政府有關規定拖欠的民工工資。
3.工程竣工后，保修內容、范圍、期限按簽訂工程質量保修書有關條款執行。乙方應在竣工驗收后二十天內撤離所有在建設單位基礎上的臨時設施，同時在工程竣工后十天內清除工地上的建筑垃圾，如不按規定時間內完成，乙方承擔每天500元違約金。
第十二條 附則
合同在執行過程中，業主、監理、甲方所編制的施工計劃，對工程質量、工藝、安全、進度等方面的書面通知和文件及要求均作為該合同的組成部分，雙方必須遵守。
第十三條
1.未盡事宜由雙方在合同執行過程中協商，并簽署補充協議書，補充協議與本合同具有同等效力。
2.與本工程簽定的其它相關協議、合同，與本合同有沖突的均以本合同為準。
3.本合同書雙方約定正副本份數：正本貳份，甲乙雙方各執壹份，副本肆份。
甲方單位：乙方單位：
甲方代表：乙方代表：
簽約地點：
簽約日期： 年 月 日
墊資合同8
甲方(出資人)：_________________有限公司
乙方(借款人)：_________________公司
經雙方友好協商，達成以下協議：
一乙方因資金周轉需要，特要求甲方公司代墊資人民幣____________元整，只用于支付____________廣告費。專款專用，不得作為其它用途使用。
二乙方須將此次墊資廣告項目合同交由甲方。
三代墊資期限為自_______年_______月______日起至_______年_______月______日止，到期乙方負責轉帳至甲方指定的賬戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的`0.5%支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四_________________乙方故意隱瞞此次墊資事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據中華人民共和國相關法律規定，依法追究乙方法律責任。
五_________________本協議自繳款之日起生效，如發生糾紛的，經雙方協商不成，由甲方向指定人民法院提起訴訟。
甲方簽章：_________________
乙方(代表)簽章：_________________
________年_______月_____日
墊資合同9
轉讓方：_______________(以下簡稱甲方)
受讓方：_______________(以下簡稱乙方)
甲方現將的土地與乙方合作開發建房，為明確雙方的權、責、利，特訂協議如下：
一、宅基地概況：宅基為_______________的良田(約_______________畝)與_______________的良田(約_______________個平方)。
二、合作方式：甲方宅基地與乙方合作開發建房，乙方將車庫上的一樓二個套間和_______________萬元現金補償給甲方，另外方勇的宅基地乙方以現金_______________萬的方式一次性補償給_______________。
三、付款方式：簽訂合同付，其余部分待動動工付清元_______________。
四、權利與責任：甲方必須保證現方勇修的通道給乙方正常使用，乙方享有該條路的.永久性使用權，但無所有權，甲方不得向乙方收取道路及其他一切費用。甲方必須保證周圍群眾的不得無理取鬧，遮光、前后間距所發生的費用概由甲方負責，乙方不承擔其他任何費用。乙方必須保證該房屋的質量，甲方的兩套住房享有乙方房屋的同等權利。甲方不負責所有的建房手續費用。甲方必須負責經辦該房屋施工期間和以后的生活水電，但所發生的費用概由乙方負責。
五、乙方所給甲方的兩套住房，乙方不負責房產證件手續。
六、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字生效，具有同等法律效力。
甲方簽字：_______________
乙方簽字：_______________
________年_______月_____日
墊資合同10
甲方（墊資方）：____________________
住所:______________________________
聯系方式（手機）：
乙方（借資方）：____________________
住所：_____________________________
聯系方式（手機）：
甲乙雙方在平等自愿的基礎上，經雙方友好協商，達成如下協議：
第一條：借資用途
乙方與__有限公司簽訂有買賣合同，乙方購買__有限公司麩皮。由于乙方購買的麩皮數量較大，現乙方委托甲方對其購買的麩皮款進行墊付，乙方向甲方的借資專用于乙方與__有限公司簽訂的麩皮買賣合同的購買麩皮用，不得挪作他用，不得進行違法活動，更不能隨意侵占甲方的所貸款項。
第二條：墊資期限
甲方為乙方墊資的期限為：自___年___月___日到____年__月___日。
第三條：墊資形式
甲方直接為乙方與__有限公司之間的麩皮買賣合同所需資金進行墊付。乙方應按照甲方墊資購買麩皮數量20元/噸的提成給予甲方。
第四條：還款期限與還款方式
乙方還款期限為：乙方應于
乙方還款方式為：乙方應于
第五條：雙方責任義務
�。ㄒ唬┘追降�.主要權利和義務
�。�1）按照本協議約定按期足額提供墊資，但因乙方原因造成遲延的除外：
（2）對甲方提供的有關個人資料予以保密：
（3）甲方有權了解，核實有關乙方身份財力狀況，有權要求乙方提供相關文件資料：
（二）乙方主要權利和義務
（1）乙方有權要求甲方按協議約定墊資：
（2）乙方有權要求甲方對甲方提供的有關個人的資料予以保密，但雙方另有約定或法律，行政法規另有規定的除外：
�。�3）乙方應按甲方要求提供有關個人的資料，并保證資料的真實性，完整性和有效性：
�。�4）乙方應按照協議約定的期限歸還全部墊資款及給予甲方所購買麩皮每噸20元的墊資提成。
第六條違約責任
1、甲方違約則__________________________________________
2、乙方如逾期則每天按墊資額的____%交納違約金。逾期不得超過____天。
第七條本協議糾紛采取協商解決，協商不能解決的，直接向墊資方所在地的人民法院起訴。
本協議一式兩份，雙方各執一份，自雙方簽字之日起生效。本協議未盡事宜，雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方（簽字、蓋章）：
簽訂日期：_年_月_日
乙方（簽字、蓋章）：
簽訂日期：_年_月_日
墊資合同11
出賣人：合同編號：
簽約地點：
買受： 簽發時間： 年 月 日第一條 標的、數量、價款及交（提）貨時間
第三條 計重方式：（1）理論計重（螺紋鋼、圓鋼）檢斤計重（線材）
第四條 檢驗標準、方法、地點及期限。
(一) 買受人以出賣人提供的交貨清單為數量驗收依據，驗收數量與交貨數量有異議的，
買受人應在提貨當日向出賣人提出異議（書面），并保持貨物原狀，經雙方協商一
致后解決。
(二)買受人提貨后，自行復檢，如有質量異議，應保持貨物原狀，并在提貨之日起五
日內向出賣人提出異議（書面）。 第五條 標的物所有權自買受人提貨時起轉移，所有權轉以后，毀損、滅失的風險責任由買受人承擔，但買受人未履行支付價款義務的，標的物屬于出賣人所有。
第六條 本合同標的分批執行的，買受人需在提貨前 2日內向出賣人提交購貨清單。 第七條 交貨地點為 買受人工地 運費每噸60元由 買受人 承擔， 第八條 結算方式、時間、執行下列第 3.4.5 項。
(一) 現款提貨。 (二) 買受人預付元，日內結清。 (三) 買受人與提貨后， (四) 貨款結算以現金、銀行方式進行結算。
(五) 其他事項：自每次貨物到達之日起開始，并
每噸加收3 元資金占用費，如超過 30 天未結清，按每噸每天加收 5 元 資金占用費；先期500噸由出賣人從第一次供貨之日起墊付30天，從第31日起每噸每天3元資金占用費從第61日起每噸每天5元資金占用費直至付清所有貨款及資金占用費。
第九條本合同終止條件：
(一) 合同履行完畢。
(二) 買受人如果不能按約定期支付貨款，出賣人有權停止供貨，并要求買受人付清所
有貨款及資金占用費。
第十條 違約責任：執行以下 2 項。
(一) 雙方約定有定金的`，按照定金規則執行。
(二) 如果買受人不能按約定履行付款義務，按未履行價格的千分之三每日承擔違約
金。
(三) 其他約定事項
第十一條合同有效期，執行以下 項。
（一）自 年 （二）本合同僅限與完工。
第十二條 合同爭議解決方式
本合同在履行過程中發生爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列方式解決：向當地人民法院起訴。 第十三條本合同即日起生效。 第十四條 其他約定事項：
(一) 出賣人所供貨物價格以發貨當日我的鋼鐵網價為準。
(二) 如出賣方無違反合同，需方只能與本公司建立供求關系，不得與其他公司發生供求關系。
(三) 未盡事宜由雙方協商解決。
墊資合同12
甲方：
乙方：
為了維護雙方當事人的合法權益，根據相關法律法規的規定，雙方給當事人協商就乙方租賃甲方土地相關事宜達成一致，簽訂本合同。
一、租賃土地位臵、面積、用途
甲方將位于出租給乙方作為經營使用，占地面積為____畝。
二、租賃期限
租賃期自____年____月____日至____年____月____日止，共____年。
三、租金計算標準及交付方法
1、租金計算標準：____元/每畝，在合同期內甲方不得再提出增加租金的`要求。
2、租金交付方法：
四、甲方的權利和義務
1、對乙方租賃的土地擁有權。
2、對乙方的經營情況有監督檢查權。
3、保護乙方的正常生產經營活動，維護乙方的合法權益。
五、乙方的權利和義務
1、對租賃土地享有使用權、收益權。
2、對租賃土地未經甲方同意不得擅自轉租。
3、租賃期內發生的債權債務，均由乙方承擔。
六、違約責任
雙方當事人任何一方違反本合同規定條款，則視為違約，甲方違約，必須賠償違約給乙方造成的一切經濟損失。
七、特殊規定
如遇不可抗拒的自然災害，造成重大損失，由雙方協商解決相關事宜，租賃期內如遇國家征用或征收土地，土地補償款歸甲方所有，地上物補償及經營損失補償等歸乙方所有。
八、合同變更、解除及糾紛的解決辦法
雙方當事人可以采取簽訂補充協議的方式對租賃合同進行變更和解除，發生合同糾紛時，雙方協商解決，協商不成的，任何一方可直接向人民法院起訴。
九、本合同自雙方簽字后生效。
十、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
出租方（甲方）：
承租方（乙方）：
簽訂日期：
墊資合同13
甲方：
乙方：
經雙方友好協商，達成以下協議：
一：乙方因資金周轉需要，特要求甲方為 公司代墊資人民幣 ，只用于 ,�？顚Ｓ茫坏米鳛槠渌猛臼褂茫瑓f議到期后，由乙方負責歸還墊資款，項目風險及項目所引起的其他法律責任與甲方無關。
二：乙方必須將公司營業執照、稅務登記證、機構代碼證、機構信用證、公章、法人章原件及個人資料的原件全部交給甲方保管，以及此次墊資產生的重要單據文件： ，完全由甲方掌控此墊資款。
三：代墊資期限為 年 月 日至 年 月 日止，墊資完畢后，此墊資款由乙方負責轉帳至甲方指定的帳戶，由于乙方原因逾期未能歸還甲方的，乙方除照付墊資利息外，并每天按代墊資款總額的` 支付違約金給甲方，直到代墊資款全額歸還甲方。
四：乙方鄭重聲明，此墊資款財產所有權歸甲方所有。并非乙方和 。
五：墊資收益：甲乙雙方約定，此次墊資享有墊資項目分成，分成金額：固定收益，金額為：￥16000.00元，計壹萬陸仟元人民幣整（此收益為雙方約定固定收益，甲方不承擔項目收益變動及虧損風險）。
六：乙方故意隱瞞債務事實真相，以非法占有為目的，導致甲方無法正常收回本代墊資款的，甲方將根據中華人民共和國《刑法》第二百六十六條，將乙方移交公安機關處理，依法追究乙方刑事責任。
七：本協議自繳款之日起生效，如發生糾紛的，經雙方協商不成，由甲方指定人民法院提起訴訟。
八：本協議一式貳份雙方各執一份自雙方簽字之日起生效。本協議未盡事宜雙方可以補充規定，補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方簽字： 乙方（法人）簽字：
年 月 日 年 月 日
墊資合同14
上訴人(一審原告)：
仲 ，女，漢族，19 年 月 日生，身份證號：
住所地：
被上訴人(一審被告)：
李 ，男，漢族，19 年 月 日生，身份證號：
住所地：
李 ，男，漢族，19 年 月 日生，身份證號：
住所地：
趙 ，女，漢族，19 年 月 日生，身份證號：
住所地：
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案，不服無錫市 區人民法院于20 年 月 日作出的(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》，現提起上訴。
上訴請求：
1、請求依法撤銷(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》，對本案予以改判，判決李 、趙 配合辦理過戶手續，將涉案房屋登記到上訴人仲 名下;
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由：
此致
無錫市中級人民法院
上訴人： (仲 )
20 年 月 日
墊資合同15
編號：______________________
甲方：______________________
乙方(借款人)：______________
身份證號：__________________
鑒于乙方擬向銀行支行(以下簡稱為“貸款銀行”)申請個人汽車消費貸款，由于客觀原因，乙方客戶需提前提車，乙方申請提前墊資，經甲、乙雙方自愿協商，達成以下協議。
一、墊資事項
1.1甲方同意為乙方此次融資資金需求提供墊資，金額為人民幣(大寫)__________________元整(小寫：__________________RMB)甲、乙雙方一致同意將此筆墊資轉入以下指定賬戶：
戶名：__________________；
賬號：__________________；
1.2乙方同意將貸款銀行審批通過發放給乙方個人汽車消費款發放至以下指定賬戶，作為乙方應向甲方償還的墊資款項，并出具劃款授權委托書：
戶名：__________________；
賬號：__________________；
1.3墊資期間為自甲方將此筆墊資款轉入本協議第1.1條指定賬戶之日起至貸款銀行將乙方貸款款項劃入本協議第1.2條指定賬戶之日止，最長不超過天。否則，經甲方同意，可適當延期，每延期一天，甲方有權利按墊資金額的‰(千分之)向乙方收取延遲金，延遲金必須在甲方同意延期時繳納完畢。
二、乙方貸款事項
2.1乙方委托甲方向貸款銀行申請人民幣(大寫)____________元整(小寫：__________________RMB)的個人汽車貸款(貸款金額以貸款銀行出具的《同意貸款通知書》為準)。
2.2乙方所能申請的貸款額度和貸款期限以貸款銀行審批為準，若貸款銀行所審批的貸款額度和貸款期限未能滿足乙方貸款申請要求的，不視為甲方未履行本協議所約定義務，甲方對此不承擔違約責任。
三、保證及違約責任
3.1乙方保證向甲方及貸款銀行提交真實、有效的個人資料，乙方個人及家庭除銀行貸款外無債務糾紛，無擔保糾紛；
3.2若乙方不償還甲方所墊付的全部代墊款的，乙方愿意接受鄭州市區法院的強制執行，因此所發生的.費用由乙方承擔；甲方也可憑借款借據向鄭州市區法院申請支付令，乙方應無條件接受并不得提出異議，因此所發生的一切費用由乙方承擔。
四、通用事項
4.1其他約定(如無需填寫“本項空白”)
4.2下列第項(可復選)文件為本協議不可分割的組成部分，具同等法律效力：
�、傥腥谫Y申請表；
②債務聲明書；
�、蹌澘钗袝�
�、芙杩罱钃�；
�、輄___________；
4.3各方履行本協議中發生的任何糾紛應先協商解決。協商不成功須訴訟的，各方同意由甲方所在地的人民法院管轄。
4.4本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽字并按指模，甲方蓋章之日起生效。
甲方：__________________
乙方簽名(指印)：________
身份證號碼：____________
住址：__________________
電話：__________________
簽訂日期：______________
【墊資合同】相關文章：
墊資合同06-08
墊資合同08-07
墊資協議合同06-01
【熱】墊資合同06-08
(推薦)墊資合同06-30
墊資協議合同【經典】06-03
墊資合同【精選15篇】06-30
墊資協議合同(實用)06-01
墊資合同【經典15篇】08-07
墊資協議書02-22