關(guān)于訂貨合同合集7篇

　　隨著法律知識的普及，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的訂貨合同8篇，歡迎閱讀與收藏。

訂貨合同 篇1

　　一、供需雙方：

　　1.1供方: (以下簡稱供方)（以下簡稱甲方）

　　1.2需方: (以下簡稱需方 )（以下簡稱甲方）

　　二、合同條款：

　　2.1經(jīng)雙方洽談,達成下列鋁合金建筑型材供需協(xié)議

　　2.2貨物名稱:恒瑞牌鋁合金建筑型材

　　2.3型材單價: 鋁錠： 元/噸

　　門窗型材：隔熱斷橋：鋁錠+6800元/噸(PA66 18.6mm) 普通噴涂：鋁錠+5000元/噸素 材 ：鋁錠+3000元/噸(角碼)鋁錠確定方式為，每次下訂單上海有色金屬交易網(wǎng)前七個工作日平均價。

　　注 1.以上報價為普通粉末噴涂，特殊粉末另議。

　　2.以上單價包含50±5KG/噸包裝重量。磅差在±3‰屬于合理范圍。

　　2.4訂貨數(shù)量：根據(jù)需方要求以訂材料清單為準.。

　　2.5質(zhì)量要求:

　　2.5.1合金狀態(tài):6063T5,其他合金狀態(tài)另議

　　2.5.2材料按國際GB5237.20xx標準及需方確認的圖紙交貨.

　　2.6供貨方式及期限:

　　2.6.1需方訂購型材時須交一萬元訂金作為供方生產(chǎn)保證金。

　　2.6.2需方定貨之日起計,以需方訂金到帳面或電匯憑證傳真算起在15個工作日內(nèi)將首批材料送到需方工廠.

　　2.6.3需方訂貨,訂單一律按供方的統(tǒng)一型號填寫,如需方在寫錯訂單、在下訂單并在供方正式生產(chǎn)前，要求更改品種、數(shù)量或顏色，應(yīng)以書面方式通知供方，供方接到需方更改通知后，立即停止原來的生產(chǎn)計劃，如未及時通知供方造成的損失由需方承擔。

　　2.6.4供方采用汽車運輸,費用由供方負責(如每次提貨不足三噸需方自行負責短途運費).卸車有需方負責。

　　2.6.5貨到需方工廠后,供方天津辦事處有專人負責到交貨地點進行交驗工作.并在銷售清單上簽字確認。

　　2.6.6供方產(chǎn)品到達后,需方在使用過程中,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并以書面方式通知供方天津辦事處,應(yīng)注明訂貨號、收貨時間、規(guī)格、型號、數(shù)量、顏色。供方代表需在24小時之內(nèi)到達需方所在地，經(jīng)雙方驗證，確屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方包退包換。

　　2.6.7供方生產(chǎn)完畢后，通知需方，需方在接到供方通知起必須在25天內(nèi)將型材從供方工廠提走，如不能在規(guī)定時間內(nèi)提走型材，則需方每天需支付貨款的1‰當做違約金付給供方，供方代為保管此批型材，直到型材提走為止。

　　2.7結(jié)算方式: 款到發(fā)貨，訂金最后一車沖減。

　　2.8爭議和爭議的解決:

　　2.8.1合同履行過程中,雙方的`訂貨單、銷售清單、欠條、協(xié)議，無論是原件或傳真，都是本合同的有效組成部分。

　　2.8.2在履行本合同過程中若出現(xiàn)爭議,雙方代表協(xié)商解決, 除有爭議條款外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行其他條款.若協(xié)商解決不成,雙方約定在原告方所在地人民法院調(diào)節(jié)或判令解決.

　　2.9追加事項的執(zhí)行

　　2.9.1若是出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝、工期的異議，雙方另行解決，需方不能以此作為拖欠貨款的理由

　　2.9.2本合同不因各方法人(負責人)變更而失效，傳真件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

訂貨合同 篇2

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　第二條 加工成品質(zhì)量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條 技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當及時通知定作方;定作方應(yīng)當在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應(yīng)當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍�因而造成質(zhì)量問題的.以外，由承攬方負責修復(fù)或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模�以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結(jié)算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應(yīng)當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應(yīng)當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當比照 中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應(yīng)當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限6個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應(yīng)當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關(guān)申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

　　定作方：______ 合同編號：

　　承攬方：______ 簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

訂貨合同 篇3

　　訂貨合同

　　合同編號：

　　一、本合同是遵照××( )××號文件簽訂的。經(jīng)鑒證機關(guān)鑒證后，即發(fā)生法律效力。如有違背，應(yīng)負經(jīng)濟或法律責任。

　　二、合同條款：

　　1．簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值計人民幣××元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價、總值、交款付款等詳如附表。

　　2．產(chǎn)品及原材料檢驗方法。

　　3．產(chǎn)品價格規(guī)定。

　　4．產(chǎn)品的包裝方法及費用負擔。

　　5．產(chǎn)品的交付方法及費用負擔。

　　6．貨款及費用等結(jié)算方法。

　　7．補充條款。

　　三、經(jīng)濟責任：

　　(一)供方如未能履行合同，須負下列責任：

　　1．產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格：質(zhì)量不符合規(guī)定：需方同意利用的，按質(zhì)論價，退還貶值部分的貨款；不能利用的，應(yīng)負責保修、保退、保換，由于延誤交貨時間，每天應(yīng)償付需方千分之×的罰款。

　　2．產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補交；因延期而不要的，可以退貨，．并承擔因此造成的損失；不能交貨的，應(yīng)償付需方以不能交貨的貨款總值百分之×的罰金。

　　3．產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定：應(yīng)負責返修或重新包裝，并承擔交付費用；需方要求不返修或重新包裝，應(yīng)償付不符合同規(guī)定包裝價值的百分之×的罰金。

　　4.產(chǎn)品交貨時間不符合同規(guī)定：每延期1天，應(yīng)償付需方以定期交貨部分貨款總值千分之×的罰金。

　　(二)需方未能履行合同時，須負以下責任：

　　1．中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價值)總值百分之×的`罰金。

　　2．中途退貨，由雙方根據(jù)實際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之×的罰金。

　　3．未按規(guī)定的時間和要求交付原材料或技術(shù)資料、包裝物，其交貨日期待予順延外，應(yīng)償付順延交貨產(chǎn)品總值每日千分之×的罰金；不能提供時，視同中途退貨處理。

　　4．自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期交貨，每延期1天，應(yīng)償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之×罰款。

　　5．未按規(guī)定日期付款，每延期1天，應(yīng)償付以延期付款總額千分之×罰款。

　　6．實行送貨或代運的產(chǎn)品拒絕接貨，應(yīng)承擔因而造成的損失和運輸費用及罰金。

　　(三)產(chǎn)品價格如需要調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更口在物價主管部門批準前，仍按合同價格執(zhí)行。因價格而影響交貨和收購，每延誤1天，償付對方千分之×的罰金。

　　(四)任何一方要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報請上級主管部門和鑒證機關(guān)備案。提出注銷合同一方需向?qū)Ψ絻敻栋俜种�×的補償金。

　　(五)如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場發(fā)生重大變化，需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時，應(yīng)提前×天與對方協(xié)商修訂調(diào)整，并報鑒證機關(guān)備案。任何一方不得擅自變更合同，一方變更合同，對方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收購，因此而不能執(zhí)行合同應(yīng)償付對方百分之×的罰金。

　　(六)確因自然災(zāi)害等原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨；需提前×天通知對方，經(jīng)主管部門證明，叮酌情減免罰金。

　　四、執(zhí)行合同中發(fā)生爭議和糾紛，簽約雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了，可向市合同管理機關(guān)申請復(fù)議，仍然不服，10日內(nèi)可向法院提出訴訟。

　　五、本合同及附件一式六份。供需雙方各持正本1份、副本4份，雙方主管部門和工商行政管理局各1份。

　　┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓

　　┃ 供方單位： ┃ 需方單位： ┃

　　┃ 經(jīng)辦人：印 ┃ 經(jīng)辦人：印 ┃

　　┃ 廠長(主任)：印 ┃ 經(jīng)理(主任)：印 ┃

　　┃ 地，址： ┃ 地 址： ┃

　　┃ 電 話： ┃ 電 話； ┃

　　┃ 開戶行、帳號： ┃ 開戶行、帳號： ┃

　　┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━

　　┃ 業(yè)務(wù)主管部門意見： ┃業(yè)務(wù)主管部門意見： ┃

　　┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛

　　鑒證機關(guān)審核意見：

　　×年×月×日

訂貨合同 篇4

　　供方: (以下簡稱甲方)

　　需方:(以下簡稱乙方)

　　一.產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，金額： 簽訂日期：20xx年3月18日

　　優(yōu)惠明細：(95525-7200)×0.98+7200-14×50=93058.50 合同優(yōu)惠后總價：玖萬叁仟元整，(93000.00)(不含稅)

　　二. 質(zhì)量要求：紡織部標準或樣品。(產(chǎn)品加印織標“×××××大酒店”該織標永不磨損不掉色)

　　三. 交貨地點：湖南省×××××。

　　四. 運輸方式和費用負擔：汽車運輸，由供方代辦運輸，運費由需方承擔。

　　五.結(jié)算方式及：需方予付30%定金(28000.00元)。余款貨到湖南××××結(jié)清。供方提供收據(jù)。

　　六.違約責任：按《合同法》，解決合同糾紛的'方式：雙方友好協(xié)商解決，或原告所在地法院解決。

　　七. 交貨期：供方收到需方預(yù)付款后29天發(fā)貨。(盡可能提前)。

　　八.其他約定事項：

　　1. 所有產(chǎn)品如有質(zhì)量問題，在沒有下水的前提下，由供方負責無條件調(diào)換。

　　2. 合同明細里的尺寸均為下水前的尺寸，縮水率參照紡織部標準。

　　3. 其他有關(guān)未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　4. 枕套、被套以及巾類訂貨數(shù)量和實際交貨數(shù)量存在正負4%誤差，以實際交貨數(shù)量為準!

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

訂貨合同 篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就甲方向乙方訂購生產(chǎn)物資事宜，達成一致意見，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同：

　　一、訂購產(chǎn)品名稱及數(shù)量：

　　二、產(chǎn)品規(guī)格及價格：

　　三、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：

　　四、質(zhì)量標準：

　　1、乙方供應(yīng)的商品須符合國家質(zhì)量標準、地方質(zhì)量標準和甲方的生產(chǎn)要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方將商品送到甲方處并經(jīng)甲方檢驗合格且卸貨后__日內(nèi)付款。

　　六、交貨時間和地點：

　　20__年__月___日前乙方將商品送至_____。運費由乙方負擔。運輸過程中商品毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。

　　七、雙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標準，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。

　　2、如乙方提供的商品包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收商品。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的商品，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

　　3、甲方應(yīng)在乙方所送的商品到達后及時進行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔甲方為此支付的所有費用（包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的`律師費、罰款等）。

　　4、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費用（包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等），此責任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或商品的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金__________元。

　　八、特別聲明條款：__________________________________。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后立即生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、合同簽訂地：

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　代表人簽字： 代表人簽字：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　20__年__月__日 20__年__月__日

訂貨合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就甲方向乙方訂購生產(chǎn)物資事宜，達成一致意見，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同：

　　一、訂購產(chǎn)品名稱及數(shù)量：

　　二、產(chǎn)品規(guī)格及價格：

　　三、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：

　　四、質(zhì)量標準：

　　1、乙方供應(yīng)的貨物須符合國家質(zhì)量標準、地方質(zhì)量標準和甲方的生產(chǎn)要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方將貨物送到甲方處并經(jīng)甲方檢驗合格且卸貨后__日內(nèi)付款。

　　六、交貨時間和地點：

　　20__年__月___日前乙方將貨物送至——。運費由乙方負擔。運輸過程中貨物毀損、滅失等各種風險均由乙方承擔責任。

　　七、雙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標準，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證、化驗報告等手續(xù)。

　　2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔責任。

　　3、甲方應(yīng)該在乙方所送的貨物到達后及時進行質(zhì)量檢測，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔甲方為此支付的所有費用（包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的.律師費、罰款等）

　　4、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)該賠償甲方為此支付的所有費用（包括但不限于賠償?shù)馁M用、必要的律師費、罰款等），此責任不因甲方已進行質(zhì)量監(jiān)測而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)該賠償甲方違約金__________元。

　　八、特別聲明條款：__________________________________。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后立即生效。雙方發(fā)生爭議時，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、合同簽訂地：

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

　　代表人簽字： 代表人簽字：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

　　簽字日期：20__年__月__日

訂貨合同 篇7

　　購貨單位（簡稱甲方）：

　　供貨單位（簡稱乙方）： xx照明技術(shù)工程有限公司

　　簽定地點：

　　為確保甲乙雙方利益得到保護和責任得到履行，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購買LED照明燈具達成如下協(xié)議：

　　第一條 合同標的（產(chǎn)品名稱、型號、單價、數(shù)量等）

　　第二條 付款時間及方式

　　1、簽訂合同后，乙方支付合同總價的.30%做為首付款，甲方開始向乙方供貨。

　　2、甲方按合同量完成供貨后，乙方支付合同總價的65%。

　　3、合同總價的5%做為質(zhì)保金，期滿一年，甲方如無違約，乙方支付合同總價的5%。

　　第三條 交貨時間、地點、方式

　　1、交貨時間：甲方支付首期款后 5—7 工作日內(nèi)交貨。

　　2、交貨地點： 梧州市路燈管理處

　　3、貨運方式： 汽車運輸

　　第四條 質(zhì)量標準、要求及保修

　　1、要符合國家、部委、地區(qū)、行業(yè)相應(yīng)的技術(shù)標準和規(guī)范；

　　2、甲方如有要求，以封樣為準；

　　3、包裝標準：標準包裝；

　　4、進行質(zhì)量保證：自收貨之日起，因產(chǎn)品本身質(zhì)量引起故障，免費保修期為3 年；保修期內(nèi)，由于產(chǎn)品質(zhì)量需要維修或更換的產(chǎn)品，乙方必須在5個工作日內(nèi)完成產(chǎn)品的維修或更換。如由于火災(zāi)、水災(zāi)、地震等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成損壞，乙方可進行有償維修，設(shè)備材料等成本費用由甲方承擔。

　　第五條 合同變更

　　其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決；合同的變更及修改經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。

　　第六條 爭議解決方式

　　雙方如發(fā)生爭議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，向乙方所轄人民法院提出訴訟。

　　第七條 合同的生效及終止

　　本合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后合同終止。

　　第八條 此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字） 或代理人： 法定代表人（簽字）或代理人：

　　日期：年 月 日 日期：年 月 日

【訂貨合同】相關(guān)文章：

訂貨合同06-12

訂貨的合同06-21

訂貨的合同05-29

關(guān)于訂貨合同03-02

產(chǎn)品訂貨合同07-12

簡易訂貨合同09-14

關(guān)于訂貨的合同07-17

訂貨合同模板09-25

公司訂貨合同08-29

長期訂貨合同08-18