承攬合同范本（通用22篇）
在人們越來越相信法律的社會中，隨時隨地，各種場景都有可能使用到合同，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的承攬合同范本，歡迎閱讀與收藏。
承攬合同 1
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》和《建筑法》及有關規定，結合本工程具體情況，經雙方協商一致，簽定本協議，共同遵守。
建設單位：
工程名稱：
一、乙方作為公司項目部承攬施工該工程，實行自主經營、獨立核算、自負盈虧、依法納稅，經營收入歸乙方所有。甲方收取乙方管理費人民幣 元。項目部的實際人員配置、運營和工程的施工由乙方具體實施，甲方予以監管。
二、乙方必須嚴格執行國家法律法規，嚴格執行國家有關建筑、安裝工程質量標準和安全施工的有關部門規定，安全生產、文明施工，認真執行國家安全、質量生產操作規程。涉及工程中使用的特種設備或起重設備必須掛靠甲方名頭進行檢測以及備案的，甲方只負責蓋章以幫助履行相關手續，不負擔具體問題和責任。若因違反上述規定或本項目的其他事宜而引起的一切責任和損失，全部由乙方承擔;同時甲方有權單方面解除合同并撤銷項目部。
三、甲方有權對正在施工的工程項目和施工地盤進行正常的管理和指導，乙方必須無條件接受甲方的管理。對發現有違反質量、安全操作規程施工或發現存有質量、安全隱患的情況，甲方有權責令停工整頓。
四、乙方不得將該工程轉包。在施工中，凡與其他單位和個人簽定的`一切合同、協議、承諾以以及在經營中發生的一切債權、債務等經濟責任和法律糾紛，完全由乙方負責，甲方不承擔任何連帶責任。
五、乙方必須妥善處理好本工程的農民工的工資問題，所有涉及本工程項目的勞動工資問題均由乙方自行負責，甲方不承擔任何連帶責任。
六、乙方應配備和組建好項目經理部，建立、健全質量保證體系、質量管理體系、安全生產管理體系項目經理及成員要有上級有關部門部門頒發的上崗資格證。并自覺遵守上級有關部門規定，按時做好技術檔案及安全內業等資料，隨時接受上級部門的檢查，并將有關證件材料及時上交公司。
七、現場保險費、質保金、相應的規費等一切費用均由乙方繳納辦理，并負責為本項目施工現場的全體人員辦理人身意外傷害保險，并對施工中發生的一切事故承擔全部責任及費用。
八、乙方必須遵守公司財務制度及有關部門規定，正確計算施工成本，賬簿設置齊全，以備稅務機關檢查，并及時上報統計財務報表。建設單位撥付工程款必須先進甲方賬戶，甲方不得擅自挪用乙方工程款，甲方扣除管理費及稅費，其余撥付給乙方。
九、由于建設單位工程款不能按期撥付導致工期延誤，乙方不承擔相應責任;由于乙方人員、材料、設備、施工方法等原因導致工期延誤，后果、責任由乙方自行承擔。同時，若工程質量、工期沒有達到合同約定的標準，乙方承擔一切責任。
十、乙方對安全生產負有直接責任，發生安全事故由乙方承擔責任并接受上級部門的處罰和法律責任。
十一、乙方自行負責收集整理各項施工文件，該工程的技術檔案在簽署單位工程竣工驗收報告后30天內交公司一份存檔備查。
十二、依據施工合同，掛靠有效期在合同范圍內，有效期滿，雙方債權債務結清以及乙方結清以掛靠單位名義在外的債務后，本合同自動解除。
十三、本協議雙方簽蓋章后生效。
未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
乙方：
簽定日期：
承攬合同 2
甲方（房主）：
乙方（施工方）：
身份證號：
地址：
聯系方式：
上述各方經平等自愿協商，簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內容
房屋基礎及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂等各項工作內容，并滿足規范和甲方要求。
二、工程價款與支付方式
1、工程價款：
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結算以乙方施工進度進行計算，第一層完工后支付 %，第二層完工后支付 %，工程竣工以后支付 %， %作為質量保證金。質量缺陷責任期為兩年。
三、甲乙雙方義務與權利
1、甲方定期查看乙方的進度及修建情況，但不對乙方的施工進行指導，甲方只驗收乙方的'修建成果。
3、工程質量：乙方根據甲方提供的圖紙，嚴格按規范進行施工，如果因乙方在施工中違反規范、規程而留下質量隱患造成工程質量達不到甲方的要求，甲方有權利制止繼續施工，并責令其返工，直到符合要求為止。
4、乙方負責所完成工程的施工及質量缺陷責任期的維修保養工作。如在質量缺陷責任期內，乙方不進行缺陷修復，甲方扣除質量保證金，兩年缺陷期滿無質量問題，將退還乙方 %的保證金。
5、工程安全：相關法律規定修建農村二層以下的自建房屋不需要施工資質，但是乙方依然要重視安全問題。乙方負責對乙方的工人進行安全教育及培訓，自行負責施工人員的安全，發生任何意外事故，均由乙方自行負責。
6、工程進度：乙方根據甲方的進度要求，組織相應的人力、物力確保工程進度。
7、治安管理：乙方施工人員不得違反治安管理條例，不得打架斗毆，發生糾紛和矛盾積極與甲方聯系，通過正當方式解決。
8、乙方應按時結清工人工資，避免糾紛影響房屋修建進度，凡是與乙方相關的債權與債務均歸乙方承擔。
四、其它
1、本合同一式兩份，甲方一份，乙方一份，具有同等法律效力，
2、本合同經雙方簽字并蓋手印后生效，在工程竣工驗收及質量缺陷責任期工作完成，乙方對內、外債務結清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
簽署時間：年 月 日
承攬合同 3
甲方（定作人）：
地址：
代理人：
聯系電話：
乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司
地址：
代理人：
聯系電話：
甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協議：
一、項目名稱及服務內容
1、________工業設計
2、服務內容包括：__________________________________；
�。�1）外觀造型設計；
�。�2）彩色及絲印等設計；
�。�3）結構設計；
�。�4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。
二、設計要求及項目計劃進度
1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件；
2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計劃進度表》；
3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。
4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件，相關借口及附件的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。
4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會安排項目下一階段的工作。
5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由于機房變更硬件或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。
風險提示：
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
三、成果形成
1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；
2、提交三位結構電子文件，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件（只標注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。
風險提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的`原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。
3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。
四、項目費用及付款方式
本協議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：
1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。
2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。
3、結構設計完成，甲方支付設計費用的______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。
4、模具驗收或試產________后三日內，支付余款。
5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其知識產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計后一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付余款。
五、雙方責任和義務
1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。
2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。
3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設計舒服進行書面確認。
4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。
5、甲方應能理解設計的復雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。
6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。
六、知識產權
1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；
2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；
3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利；
4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。
七、保密義務
1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；
2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；
3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。
八、違約責任
1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；
2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密，甲方有權利解除合同，并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；
3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協商重新安排后續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；
4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。
九、項目合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字后可生效。
十、雇傭約定
本協議履行期間及協議終止后兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系，如有違反本限制，應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。
十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。
十二、項目結束后，乙方開具收款收據給甲方。
本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。
甲方（蓋章）：
代理人（簽字）：
________年___月___日
乙方（蓋章）：
代理人（簽字）：
________年___月___日
承攬合同 4
甲方：
乙方：
一、根據合同法及國家有關標準規定，經甲乙雙方友好協商，本著公平、合理、互惠的原則共同簽訂以下條款：
1、工程名稱：
2、工程地點：
二、工程范圍及施工內容：
1、工程范圍：甲方提供的施工圖所示范圍的土建及鋼結構屋面項目。
2、施工內容：圖上所示各節點和招標文件及圖紙答疑的要求內容進行。
三、技術條件
由甲方提供施工圖紙，依據招標文件、答疑、施工合同規范執行。
四、價格：
該合同總價為：980 萬 元
大寫：人民幣：玖佰捌拾 萬 元
五、付款方式
合同簽訂預付10 %作為備料款：鋼結構柱進場后付人民幣，工程正式安裝后、相關付款方式參照甲方與業主的合同執行。
六、甲乙雙方的職責：
1、甲方職責：
（1）在乙方施工前，甲方需提供經審查認可的施工圖紙，并提供合格的土建支承面，彈出軸線，確認標高，施工現場具備施工條件。
2、乙方的職責：
�。�1）乙方應嚴格按照設計的整體要求施工。
（2）乙方應嚴格遵守《JGJ7—91》《GB50205—20_》標準進行加工制作，所有材料均符合設計要求和國家相關標準、規范。
（3）乙方應提供合格的產品，材料、規格、品牌必須滿足業主的要求。
�。�4）乙方應保證工期，文明施工，項目經理必須在施工現場，以便協調各方事宜。施工過程中，由于乙方原因出現的事故，責任由乙方全權承擔。
七、工期：
乙方必須在有效工作 日70天內制作安裝含土建地平結束，每超出一天罰款_ 元整，提前一天獎勵1000 元。
八、獎懲
1、甲方違約
�。�1）甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行的按通用條款26條第4款執行。
�。�2）甲方無正當理由不支付工程竣工結算價款的，按通用條款第33條第3款執行。
�。�3）甲方不按合同履行義務給承包人造成經濟損失，工期順延，并支付乙方違約損失。
2、乙方違約
�。�1）由于乙方原因不按照協議約定的'竣工 日期或工程師同意順延的工期竣工，按照通用條款14條第2款執行。
�。�2）因乙方原因，工程質量達不到標準的按第15條第1款執行。
（3）乙方不履行合同義務或不按主合同約定條款履行義務時，甲方有權扣除乙方履約保證金。
九、驗收
乙方在安裝完畢后，由甲方組織有關單位根據《JGJ7—91》及《JGJ78—91》7天內進行驗收，否則視為合格。
十、其他
1、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。
2、未盡事宜，協商解決。
3、雙方對合同條款如有異議以甲方與業主簽訂的合同為依據。
4、甲方全程負責監管彩板及型材采購，享有最終決定權。
5、乙方不得拖欠農民工工資，如拖欠甲方有權扣除保證金，并延期支付乙方工程款。
6、此合同價款包含稅金，由甲方負責在工程所在地開票，稅金由乙方承擔。
甲方（簽字）：
乙方（簽字）：
日期：
承攬合同 5
甲方：
乙方：
一、承包工程概況
1、工程名稱：
2、項目地址：_______路交叉口
3、承包方式：人機費、材料
4、工程承包范圍：建施、結施、水電、消防、安全保護措施，文明施工等內容。
二、工程期限
根據甲方要求自 年 月 日開工至 年 月 日竣工（達到主管部門驗收標準）總工期為 日歷天。
1、乙方應在本合同簽訂后5 日內按合同及附件的要求編制詳細的工程進度計劃，報甲方審批。
2、乙方必須按甲方批準的工作進度計劃按時完成所有的工作內容。
3、在合同執行期間，乙方應按照甲方計劃統籌安排，均衡施工，注意各工序之間的銜接，加強工程綜合進度管理。
4、乙方在合同履行期間，應堅持與甲方現場代表的周會制度，以檢查和協調工作進度，處理工作中出現的各種問題，保證工期。
三、材料設備供應計劃及管理
1、工程所需建筑材料均由已方供應，材料進場后由甲方驗收，乙方方可使用。
2、本工程所用材料、機械設備均由乙方自行安排，所用設備均應滿足工程需要，設備計劃應報經甲方審批同意，設備機具應處于良好狀態，并持有必要的證書。設備安排有專業維修管理人員，以免設備運行時出現故障影響進度。
3、現場材料堆放整齊，做到文明施工。
四、施工質量保證
1、總體質量目標：單位工程合格率達100 %，優良率達90 %以上，工程建設質量達全優工程，創濮陽縣優質工程。
2、乙方應嚴格遵照施工技術，標準規范，并遵循良好的工程施工慣例進行施工，遵守和執行本合同規定的管理方式。
3、若因乙方工作執行不當，工程質量受到損害或可能會受到損害時，甲方在不減輕乙方責任的情況下，有權強制實施必要的糾正措施來彌補，以滿足工程質量上的.要求，由此發生的一切費用均由乙方承擔。
五、安全文明施工
乙方在施工中應遵循安全第一，預防為主的指導方針，全員重視，確保工程順利進行，要對員工進行宣傳教育和培訓，不斷增強員工安全意識，提高防護意識和技能，實現安全生產無事故。
1、乙方應按要求向甲方安全管理人員提交安全管理程序，甲方給予審查。安全管理程序應描述與施工作業有關的潛在危險的識別方法以及為減少或避免這些危險提出的建議和方法。描述在建設過程中的安全管理辦法和不可能完全消除的危險控制方法，乙方應保證安全管理程序涉及到所有的施工現場和完成的工作。施工現場的保安工作也應列入該安全管理程序中。
2、乙方在收到違反安全程序和安全條例的通知后，應立即糾正錯誤，教育。
3、施工中如出現安全事故由乙方負責。
六、付款與支付方法
按建筑面積____ 平方米，單價_____ 元/ 平方米，總價款：_____ 元，
付款方法：
�、倩A完成后，撥付10 %；
②鋼架到場后，撥付20 %；
�、垆摷苤�、梁安裝后，撥付30 %；
�、軌w、頂板安裝完成后，撥付20 %；
�、莸孛鏉仓瓿珊�，撥付10 %；
⑥竣工驗收后撥付9 %；
⑦剩余1 %為質保金，半 年后付清。
七、甲乙雙方工作范圍及責任
1、甲方負責“三通一平”。
2、甲方負責處理好地方關系，為工程順利進行提供條件，保證施工正常運轉及人員設備進退場。
3、甲方向乙方提供建筑定位坐標。
4、甲方提供施工圖紙。
5、乙方制定周密的施工方案和自檢措施，嚴格按照施工技術規范施工，服從甲方管理及質量主管部門監督。
6、乙方應服從甲方現場管理，按圖紙的要求組織施工，及時上報周計劃、 月計劃、 年計劃，確保按時完成工期。
八、其他
1、合同未盡事宜，甲乙雙方可通過協商，達成一致，訂立書面協議加以明確。
2、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。
甲方（簽章）乙方（簽章）
日期：
承攬合同 6
發包方：____________________________________(甲方)
承包方：_____________________________________(乙方)
為提高經濟效益，明確雙方相互權利，義務關系，遵照《中華人民共和國建筑法》《建筑安裝工程承包合同條款》的有關規定，結合工程的具體情況，甲乙雙方達成如下協議。
第一條：工程概況
1、工程名稱
2、工程地點：所前三泉王村
3、工程內容及承包范圍：施工圖內的鋼結構工程(包括油漆)
4、工期：60個 日歷 日(雨天除外)及特殊原因造成的誤工除外。
5、工程面積1500平方以實際核算為準。鋼結構工程承包合同
6、質量等給合格
7、安全要求無重任及死亡事故
8、合同價款
(1)鋼結構工程每平方430 元(包括門窗鋁合金及基礎、屋面夾芯板墻面單板，如需要特種規格的屋面板價格另算)。
(2)鋼結構H型鋼柱子為400×200H型鋼屋架為350×175H型鋼屋面及墻面型鋼檁條為14#C型鋼，行車梁及牛腿合部由乙方另裝完畢行車梁規格為300×150H型鋼所用材料全部為行標料。
第二條經濟責任
1、工程所需鋼結構構件和部件制作，由乙方制作提供，油漆及其他配件由乙方負責供應。
2、安裝所需設備，包括吊機生產車等由乙方解決。
3、場地包括人員 日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責任
1、甲方的責任
(1)甲方必須及時向乙方提供合同所簽訂的各項款項，如由此對乙方造成的損失及竣工由甲方負責。
(2)甲方督促檢查工程進度，工程質量，施工技術及安全生產。
(3)及時向乙方提供圖紙和工程技術文件。
(4)統一審核工程預決算和竣工結算。
2、乙方的責任
(5)確保本協議規定的質量、安全、工期按期完成。
(6)進場前七天內，向甲方呈報項目部組織人員名單。
(7)進場后七天內，編制出工程施工組織設計及進度計劃，報甲方批準后實施。
(8)及時向甲方報息。)送工程計劃、統計、技術、質量、安全等有關資料，并接受
甲方職能部門的檢查指導。
(9)如安裝中途不符合要求，甲方有權指出乙方出場、停止安裝，并承擔一切經濟損失。
第四條：勞動力管理
1、根據《勞動法》規定，建筑安裝工人的合法權益應當受到保護。違反《勞動法》，侵害勞動者合法權益的'一切經濟、法律責任，均由乙方承擔，制作安裝、機械設備人員必須持有特種作業人員操作證、機械操作證。
2、乙方應根據上級部門和甲方的有關規定，做好外來人員的管理和計劃生育工作，招聘臨時工必須持有身份證，及時辦理好“三證”：暫住證、就業證、計生證�！叭C不齊者，不得錄用�！眹澜惺�18周歲以下未成 年人。
3、如乙方違反上述規定，一切責任自負。
第五條：工程質量
1、嚴格按照施工圖與說明書，按照《鋼結構安裝工程施工驗收技術規范》、《鋼結構安裝工程質量檢驗評定標準》精心組織施工，確保工程達到合格。
2、工程質量達不到合格等級，由乙方負責;達到合格等級，不獎不罰。
3、在施工中，必須無條件接受甲方及有關質量部門的檢查，監督和處理。
4、在規定的保修期內，由乙方無償進行修理。
第六條：文明、安全生產
1、所有的機械設備均安設獨立的開關箱，內配觸保器。特殊工必須合部持上崗，安全資料專人負責，做到每天記錄。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執行。
3、施工期間必須注意安全生產，嚴格遵守安全生產的有關規定，工地發生地工傷殘(亡)事故，其經濟責任全部由乙方承擔。
第七條：工程款的支付與結算
1、暫定工程款650000 元，具體按實結算。
2、合同簽訂后，預付工程款30 %，主構件吊裝安畢付30 %;屋面板安裝完畢付30 %，余額10 %作為工程質保期為壹 年后付清。
第八條：本協議未盡事宜，雙方協商解決。
第九條：雙方發生爭議，協商解決，協商不成可以訴訟法律。
第十條：本協議經甲、乙方雙方簽字生效，具有法律效力。
本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份。
甲方(簽字)：
乙方(簽字)：
日期：
承攬合同 7
發包方：(以下簡稱甲方)
承包方：(以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其有關法律、行政法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，為明確雙方的權利和義務，經甲乙雙方友好協商一致，現就本建設工程具體施工事項，達成如下合同條款，雙方信守執行：
一、工程概況
1、工程名稱：四川美大康藥業股份有限公司精烘包空調機房工程
2、工程地址：什邡市金河東路
3、承包范圍和內容：四川美大康藥業股份有限公司精烘包鋼結構空調機房、空調機組基礎(三個)。
二、合同價款
總價包干為￥155000.00 元，人民幣大寫：壹拾伍 萬伍仟 元整。
三、合同工期
1、本合同工期總 日歷天數天。以合同簽訂之 日起開始計算。
2、如遇以下情況，工期相應順延：
a.甲方要求更改已確認的設計方案影響工程進度;
b.一周內非承包方原因停電、停水8小時以上，影響正常施工;
c.甲方原因造成影響下一道工序施工;
d.未按合同規定支付工程款而影響施工工期;
e.不可抗力的因素如惡劣天氣(暴雨、高溫、地震、臺風)無法施工及政府行政行為而延誤工期;
f.甲方代表同意工期順延的其它情況。
四、工程款的支付和結算
1、本合同簽訂生效后七 日內，甲方預付工程款的40 %，計人民幣620_.00 元作為材料款。
2、工程全部竣工,甲方一個 月以內組織竣工驗收(甲方一個 月內未進行竣工驗收,乙方視為工程合格),驗收合格后，乙方出具全額正式發票(在甲方稅務部門代開)，甲方支付工程款的55 %，計人民幣85250.00 元。
3、工程款的5 %，計人民幣7750.00 元作為工程保質金，待保質期滿一 年后三 日內付清，質保金不計利息。
五、技術標準及要求
1、彩鋼板為50mm厚夾芯泡沫彩鋼板，壓型鋼板厚度不小于0.426mm。
2、塑鋼窗為中財型材80系列(加鋼襯)推拉窗，玻璃為5mm厚無色單層普玻。
4、進入現場的所有材料，其質量由乙方按施工驗收規范及標準進行抽檢和送檢，合格的方可入場和使用;因乙方未檢定合格而先行使用的，后果乙方承擔。
5、施工過程中，乙方必須按照要求，加強過程質量管理、監控，組織分部、分項的隱蔽驗收，檢查或驗收時間，乙方應提前24小時通知甲方。
6、乙方在工程竣工驗收前，必須提前5天將工程竣工資料整理完善并裝訂成冊交于甲方審閱合格后，組織竣工驗收�？⒐べY料應包括各種材料出廠合格證、檢測報告、材質證明、竣工圖紙、驗收記錄等。
六、安全文明施工
1、乙方必須高度重視施工工人的安全教育和培訓，遵守甲方廠區安全管理制度，嚴格按安全文明施工標準組織施工，施工現場安全標示醒目、安全防護用品齊備、安全措施完善。
2、乙方應在必要處設立安全警示牌或安全公告欄，并采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。必須接受甲方安全監督檢查，并對查出的安全隱患及時整改;因缺乏安全保障又不能按期整改，被各級安監部門強令停止施工的一切后果由乙方來承擔，給甲方造成損失的應承擔相應的.賠償責任。
3、乙方的設備、工具、物資等進入甲方現場后，必須自行妥善管理，因保管不善而造成的損失由乙方自負。乙方材料、設備設施的出廠需經甲乙雙方工地現場代表的簽字確認并經甲方代表開具物資出門條，接受甲方保衛部門的查驗無誤后方可出廠。
4、由于乙方在施工過程中違反有關安全操作規程、消防條例、導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失和責任。
七、施工與設計變更
1、經甲方確認的設計圖紙和有關資料，作為施工的有效依據，甲、乙雙方均不得擅自修改。
2、甲方生產工藝需要變更設計的，必須作出設計修改通知書，乙方方可實施并組織施工，因為設計變更而造成的工期變更或者增加工程造價，雙方協商并簽證確認。
八、違約責任、索賠
1、甲方不按合同約定支付工程預付款，雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，乙方可停止施工，工期應當順延。
2、因乙方原因造成工程延期，每延誤一天，乙方應承擔違約金人民幣20_ 元。延期違約金限額為結算總價款的20 %。
3、工程質量不符合施工圖紙或質量驗收規范，由乙方在合理期限內無償維修或返工、改建，造成逾期交付的乙方承擔違約責任，按本條第二款的約定支付違約金，并由乙方承擔由此造成的損失。
4、質量保證期內的質量責任，乙方應在接到甲方通知后24小時內派人處理，否則，甲方有權另行請人處理，所產生的費用由乙方承擔，甲方有權從質保金中直接予以扣除，質保金不足的，發包人還有權向乙方追償，由此給甲方造成的其他損失，乙方還應賠償。
九、爭議或糾紛處理
1、本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。
2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意向什邡市人民法院起訴。
十、附則
1、本合同雙方簽字確認后即生效，工程竣工驗收符合要求，付清工程款后終止，保修責任仍然保留。本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。
2、合同履行過程中，雙方確認的資料、圖紙、通知、簽證單、聯系單、會議紀要等均作為合同附件，具有與合同同等的約束力。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________ 年____ 月____ 日_________ 年____ 月____ 日
承攬合同 8
甲方：
乙方：
簽約地點：工程地點：
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和《建筑工程承包合同條例》規定及相關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則下，雙方達成以下協議：
一、工程內容：鋼結構屋架和屋面的制作安裝等。
二、計算方式和價格：甲方總工程約200㎡，乙方承包以屋面滴水面積計算，每平方85 元/㎡起（不含稅價。）
三、雙方責任：
甲方提供施工圖紙，如有變更及時給予解答，甲方提供原材料堆放場地，提供電源、水力，伙食等并協調工地人員交叉作業等施工中出現的'問題。
四、付款方式：
1、甲乙雙方協商 日期開工，待工程完畢全部結清工程款。
2、若因甲方拖欠乙方工程款，影響工程進度造成乙方停工，窩工而帶來的各種損失，應由甲方承擔。
五、安全施工
乙方工人進入工地必須遵守工地的安全規范，統一安排。
六、開工及延期開工
甲、乙雙方協商開工，如甲方因原因造成開工延期，甲方必須通知乙方，推遲開工，并相應順延工期，如甲方未提前通知乙方，給乙方造成損失，由甲方承擔。
七、工程質量
工程質量保修期為一 年，如有工程質量，乙方應及時維修。
八、爭議
本合同在履行過程中如發生爭議，雙方應協商解決，協商不成的，可向工程所在地仲裁委員會仲裁或直接向各自所在地人民法院捍訴訟。
本合同一式四份，甲乙雙方各持兩份，工程結算完畢，付清工程款后，合同自動失效。
甲方：（簽章）乙方：（簽章）
日期：
承攬合同 9
甲方：
乙方：
甲、乙雙方因甲方新建輕鋼結構建筑物工程一事，經雙方協商一致，簽定如下合同。
一、工程承包方式
甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工，工程中不包含土建，包含鋼結構之類工程(房面彩鋼瓦)，該工程包工包料，包工程施工中所用的機械、機具、運輸，安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中，地方政府需要的一切報批報建手續、證件和消防、安評、環評的驗收資料，如甲方建筑物為重點防火單位，按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的，做防火涂料的.費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。
二、工程用料：與質量要求，驗收標準。
(1)工程用料，按雙方確定的施工圖所標材料為準。乙方在施工中，不得單方面改變設計材料型號，所用材料，只準允許誤差在國家標準之內。
(2)工程質量要求，驗收標準。
按雙方確定的材質和制作方式，按圖集結點要求布置，乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。
三、工程單價和總造價：
甲方要建筑的廠房大約為_㎡，實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算，每 平方米單價為_ 元/㎡。增加工程另算。
四、付款方式：
__
五、工程期限：
乙方進場后，工期為_天，如遇到停電、下雨天，因甲方沒按合同支付材料款，停工誤期順期延長。
六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字之 日起生效。
甲方(簽字)：
20__ 年__ 月__ 日
乙方(簽字)：
20__ 年__ 月__ 日
承攬合同 10
甲方：
乙方：
甲、乙雙方因甲方新建 輕鋼結構建筑物工程一事，經雙方協商一致，簽定如下合同。
一、工程承包方式
甲方將新建的廠房鋼結構工程承包給乙方施工，工程中不包含土建，包含鋼結構之類工程（房面彩鋼瓦），該工程包工包料，包工程施工中所用的機械、機具、運輸，安全責任由乙方負責。乙方不包該工程建設中，地方政府需要的一切報批報建手續、證件和消防、安評、環評的驗收資料，如甲方建筑物為重點防火單位，按要求須要在建筑物構件上做防火涂料的，做防火涂料的費用另行計價。甲方在該工程中向乙方簽定的合同期限內。按期支付乙方工程款。
二、工程用料：與質量要求，驗收標準。
�。�1）工程用料，按雙方確定的.施工圖所標材料為準。乙方在施工中，不得單方面改變設計材料型號，所用材料，只準允許誤差在國家標準之內。
（2）工程質量要求，驗收標準。
按雙方確定的材質和制作方式，按圖集結點要求布置，乙方向甲方提供材料生產廠家提供材質證明書為準。
三、工程單價和總造價：
甲方要建筑的廠房大約為 ㎡，實際面積按甲方建筑物的滴水面積收方計算，每 平方米單價為 元/㎡.增加工程另算。
四、付款方式： .
五、工程期限：
乙方進場后，工期為 天，如遇到停電、下雨天，因甲方沒按合同支付材料款，停工誤期順期延長。
六、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽之 日起生效。
甲方（簽） 乙方（簽）
年 月 日 年 月 日
承攬合同 11
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》之規定，結合甲乙雙方具體情況，經雙方協商，本著公平、公正、自愿的原則，簽訂以下協議：
一、承包內容
甲方將鋼架結構彩鋼瓦棚承包給乙方施工承建，要鋼架彩鋼瓦面圓弧，最低處高度米，最高處米，流水出用水槽排放在兩邊。
二、質量和規格
1、立柱采用，厚度。
2、橫條采用，厚度。
3、上梁架采用，厚度。
4、頂部采用。
三、單價及結算
1、鋼架屋面單價為 元/㎡。
2、水槽為 元/㎡。
四、付款方式
乙方在搭建過程中，甲方分三次付清所有工程款項。
1、乙方在焊接材料進場時，經甲方驗收符合上述之規定材料標準時，甲方付給乙方大致總工程款的30 %。
2、鋼架安裝結束時，經甲方驗收符合約定，即甲方付給乙方總工程款的.30 %。
3、其余部分在棚布蓋完工程結束時，經甲乙雙方驗收，根據實測面積計算后，付清全部工程款。
五、雙方責任和義務
1、甲方提供乙方施工用電、用水。
2、甲方提供加工大棚的平面布置及相關要求。
3、乙方施工和管理人員必須遵守甲方工地的各項規章制度。
4、乙方搭建人員必須按照搭建操作規程進行搭建，文明作業，安全作業。
六、合同工期
本合同工期自 年 月 日至 年 月 日。如果甲方在水電正常的情況下，乙方自合同簽訂之 日起，應根據甲乙要求，合理安排工期，保證工程順利制作和如期完成。
七、其他
本合同自雙方簽字蓋章之 日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，互守協議內容，愉快合作。
甲方代表：電話：
乙方代表：電話：
年 月 日
承攬合同 12
甲方：
施工地址：
乙方：
占地長：_________m、寬：__________
依照《中華人民共和國合同法》的法律規定，遵循平等，自愿、公平和誠實守信的原則，甲、乙雙方協商達成一致簽訂本合同，具體條款如下：
第一條、甲方委托乙方購買及加工物品、名稱、規格、顏色（mm）
第二條、乙方負責承攬物品的購買及加工安裝。
第三條、質量要求：乙方購買的物品應符合本合同第一條約定的規格及顏色，彩鋼板出現劃痕輕微損傷屬于正常。
第四條、總工程款共計人民幣____________大寫：____________注：稅金（有）（無）
付款方式_____________階段，一階段段、三階段、四階段、
第五條、每階段付款后，甲方必須要求乙方開收據，作為以后的付款憑證。
第六條、施工過程中，由于施工隊操作而引起的經濟損失，甲方不負責任何責任。
第七條、施工時間，甲方如需改變原計劃安裝的，甲方應出據書面材料和乙方協商，其費用由甲方負責。
第八條、甲方有權利委派管理人員和技術人員進駐施工現場并按照本合同有關規定，進行監督管理乙方的`安全生產、施工質量、對乙方有違規作業和不符合有關規定的施工質量，技術及安全要求等問題，甲方有責令乙方拆除、返工及處罰的權利。
第九條、甲方應無償為乙方提供水、電及住宿相關事宜。
第十條、合同簽訂后，甲方未及時按付款方式付款，乙方有權拆除所有的購買物品。所有的購買物品及已付款物品及已付款都歸乙方所有，甲方不得阻攔。
第十一條、安裝完畢后，出現質量為題乙方一 年內負責免費維修，人為因素及自然災害除外。
第十二條、本合同項下發生的爭議，甲乙雙方應當及時協商解決，協商不成時，應向乙方住所地人民法院起訴。
第十三條、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。
第十四條、本合同自雙方簽之 日起生效。
補充協議：
甲方：（簽）
乙方：（簽）
__________ 年_____ 月______ 日
承攬合同 13
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國合同法》之規定，結合甲乙雙方具體情況，經雙方協商，本著平等、公正、自愿的原則，簽訂以下協議：
一、承包內容
甲方將鋼架結構彩鋼瓦棚承包給乙方施工承建，要鋼架彩鋼瓦面圓弧，最低處高度米，最高處米，流水處用水槽排放在兩邊。
二、質量和規格
1、立柱采用
2、檁條采用
3、梁架焊管采用
4、頂部采用單瓦彩鋼厚mm，顏色。
三、單價及結算
1、鋼架屋面彩鋼單價為 元/m。
2、水槽為 元/m。
3、完工時雙方按實測屋面彩鋼瓦面積為準。
四、付款方式
乙方在搭建過程中，甲方分三次付清所有工程款項。
1、乙方在焊接材料進場時，經甲方驗收符合上述之規定材料標準時，甲方付給乙方大至總工程款的.30 %。
2、鋼架安裝結束時，經甲方驗收符合約定焊裝規定，即甲方付給乙方大致總工程款的30 %。
3、其余部分在整個工程結束時，經甲乙雙方驗收，根據實測面積計算后，付清全部工程款。
五、雙方責任和義務
1、甲方提供乙方施工用電、用水。
2、甲方提供加工大棚的平面布置圖及相關要求。提供地下預埋工程。
3、乙方施工和管理人員必須遵守甲方工地的各項規章制度。從地面搭建。
4、乙方搭建人員必須按照搭建操作規程進行搭建，文明作業，安全作業。在搭建過程中，若發生任何人身傷害事故，甲方不承擔責任。
5、鋼架彩鋼瓦面因乙方在安裝，制作的過程中，發生疏忽、大意、造成甲方在使用過程中出現漏水，甲方通知乙方必須在24小時內進行維修，因此造成損失，乙方應承擔相應的責任。
六、合同工期
本合同工期自 年 月 日至 年 月 日。如果甲方在水電正常的情況下，乙方自合同簽訂之 日起，應根據甲乙要求，合理安排工期，保證工程順利制作和如期完成。
七、其它
本合同自雙方簽字蓋章之 日起生效。
本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，互守協議內容，愉快合作。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________ 年____ 月____ 日 _________ 年____ 月____ 日
承攬合同 14
甲方：
乙方：
為實現小區物業管理專業化，根據《中華人民共和國合同法》的相關規定，就清水灣小區物業零星維修由乙方承攬事宜，經雙方協商，達成以下協議。
一、服務地點：
武漢市東西湖區金湖清水灣小區
二、合同期限：
____年__月__日至____年__月__日止。
三、服務時間：
乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區正常提供維修服務。
四、費用：
乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權利義務
1、保障小區正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區物業維修項目。
3、監督乙方的維修業務，評價維修服務質量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權利義務
1、按照甲方的要求負責小區物業的'維修。
2、主動巡回檢查，發現問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節約成本。
4、遵守甲方的規章制度。
5、接受甲方的監督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協議未盡事宜，由雙方協商解決。
甲方：乙方：
____年__月__日____年__月__日
承攬合同 15
需方：（以下簡稱甲方）
供方：(以下簡稱乙方）
一、產品名稱、型號、規格、及數量等
二、技術要求：設備及接管、法蘭均為SUS304制品，采用氬弧焊，外表鏡面拋光，按國家相關標準執行：罐體設吊耳
三、質保期限：質保期24個月。
四、交貨約定：合同簽定后20天內制造完畢按排發貨，供方按排運輸
五、運輸約定：供方支付運費。
六、包裝要求：運輸時不得磕碰和劃傷。
七、驗收約定：到貨驗收、異議期為到貨后5天內。需方提供電源，三相五線380V交流電源，提供市政供水水源，管網壓力不得低于3KG壓力。
八、隨機配件供應方法;按標準配件一次配齊。
九、結算方法：合同簽定后付20000.00預付款，貨到現場安裝調試完畢付驗收格付55000.00元，質保金5000.00元1年后付清。不含稅金。
十、違約責任：按《中華人民共和國合同法》執行
十一、解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中如發生爭議，由雙方友好協商解決。協商不成，原告方可在當地法院起訴。
十二、本合同一式兩份，雙方簽字蓋章后生效，供需雙方各執一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同 16
甲方：
乙方：
經甲、乙雙方平等協商，就乙方承攬甲方電廠一號爐拆卸工程達成協議，具體事宜如下：
一、工程項目：電廠一號爐拆卸工程
二、工程內容：鍋爐本體(電氣、儀表類由甲方自行拆卸)拆卸。拆卸以正負零為標準土建除外。要求拆卸過程中隨拆隨運不得在場地內存留，所有拆卸部件按甲方要求存放到指定地點。70米以內短途由乙方承擔，超出部分由甲方承擔。
三、工程造價(含建安發票)：叁拾伍萬元整(350000.00)
四、結算方式：合同生效后乙方施工人員進駐現場后付30%預付款，本體拆除完畢后付20%，余款工程全部完工場地清理干凈雙方驗收合格后憑發票一次性付清。
五、工程期限：20__年2月1日前工程全部結束并交付甲方驗收。
六、工程責任：
1.施工過程中出現的任何意外情況全部由乙方自行負責、甲方不付任何責任;
2.施工過程中如因乙方野蠻施工造成的一切損失由乙方負責;
3.在施工過程中乙方必須完全聽從甲方指揮;甲方提供水電。
4.施工人員必須有工傷保險。
5.因甲方原因影響工程進度工期順延。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同 17
甲方：__________（短毛車間）
乙方：__________（設備部）
根據雙方協商，特此訂立設備大中修合同，達成以下條款。
甲方要求
1、設備大中修由設備部負責，在安排檢修計劃時，并規定交接日期，履行交接手續（按規程接車），確保生產正常進行、
2、設備部規定在大修期間進行試運轉，若因此導致檢修返工，所有費用將由設備部承擔。
3、車間計劃對設備進行檢修，設備部門需配合協作。
4、設備部檢修完畢，做到廢舊機件分類，集中指定地點并清理場地衛生、
5、設備維修計劃如有變更，需提前三天通知車間，否則將承擔相應的經濟責任。
6、在生產過程中，如果設備部門造成了非計劃停機或設備在未達到檢修周期時發生故障，導致直接損失，設備部門應當承擔相應的賠償責任。
乙方要求
1、維護保養和注油短毛車間負責人需明確檢修范圍，加強協作，共同為生產服務。
2、設備檢修計劃如有變更，需提前三天通知設備部門，否則需承擔相應經濟責任。
3、根據規定，交接檢修設備時，車間必須詳細記錄設備的'運轉情況和存在的缺陷，并確保設備零部件完整，保持機器清潔衛生（尤其要清除油污）。
4、維護保養時未正確注油，導致設備故障，經分析責任應由車間承擔。車間保養力量不足時，可提出保全協作搶修。雙方應按直接損失價值相互賠償。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
承攬合同 18
甲方：__________________有限責任公司
乙方：__________________
乙方承攬甲方位于__________________過街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質量、安全和工期，經雙方友好協商達成如下協議：
一、工程內容
乙方承攬的'工程項目：過街廣告位寬14米，高4米的廣告位廣告布安裝，時間為__________________年__________________月__________________日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業，存在一定安全風險，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業，如在施工中發生任何安全事故，乙方將承擔一切法律及經濟責任，與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價：__________________元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同，補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自簽訂之日起生效。
甲方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
乙方（蓋章）：_________
代表（簽字）：_________
_________年____月____日
承攬合同 19
甲方：______________(以下簡稱甲方)
乙方：______________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方按照相關的法律法規。
一、甲方承包公司在的隧道土石方運輸業務，現將該業務轉包。
二、乙方提供運輸車輛為甲方在的隧道工程運輸土石方。運輸方式由甲方安排，運輸起止點由甲方指定，但乙方在隧道中的運輸距離不得超過三公里，運輸時間為每天24小時。
三、乙方應首先滿足甲方兩個隧道的土石方運輸需要，但甲方可以作其它臨時安排，乙方不得拒絕。
四、甲方提供車輛的輪胎，在乙方使用期間，若出現損壞或需要更換，由甲方承擔費用。但若是由于乙方故意損壞，乙方需承擔一半的輪胎費用。首月乙方需自行準備并提供輪胎。
五、乙方的修車時間每個月不得超過三天，若超過三天，則每超過一天按1074元從運輸費用中扣除。
六、甲方每月支付乙方運輸費用貳萬玖仟元整(小寫：￥29000.00)，且在每月期滿后的.10天內付清。
七、本合同的期限最短不得低于10個月，最長不得超過甲方的隧道工程完工。
八、甲、乙雙方均應切實履行本合同內容，如甲方未能按照約定履行合同義務，則甲方應向乙方支付違約金_元，如乙方未能按照約定履行合同義務，則乙方應向甲方支付違約金_元。
九、本合同經雙方簽字捺印后即生效。
十、本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份。
甲方(簽字)：___________
乙方(簽字)：___________
___年___月___日
承攬合同 20
委托方（甲方）：______
承接方（乙方）：______
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行窗戶更換，訂立本協議，以共同恪守。
一、工程地點：______
二、形式結構：
普通裝修
三、工程項目：______
1、見預算書。
2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，商量確定。
四、承包方式：
乙方包工包料。
五、施工質量標準：
嚴格遵守安全要求，同時裝修質量也必須達到同一類施工的標準，并得到雙方的認可。在工程竣工驗收合格之后的3個月內，如果由于乙方施工出現質量問題，乙方需要無償返工維修。
六、工程造價：
根據項目預算書確定的'價格進行驗收，驗收合格后，雙方可以在預算書價格基礎上協商最終工程款。如果協商不成，則以預算書價格為基準確定工程款。
七、付款方式：
工程驗收合格后支付全款。為保障工程質量，乙方需在工程竣工后繳納 元的保證金，并在 年 月 日至______年______月______日內無任何質量問題發生，方可全額返還。經甲方驗收合格后，乙方人工費需在三天內結清。
八、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。注：以上工程金額稅收由甲方負責，乙方協助辦理。
甲方：______
乙方：______
簽字（蓋章）：______
簽字（蓋章）：______
聯系電話：______
聯系電話：______
______年______月______日
______年______月______日
承攬合同 21
甲方：_________
乙方：_________
甲乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口業務達成如下協議：
一、甲方委托乙方代理皮革進料加工，皮革制品出口至_________業務，乙方接受甲方委托。
二、合同標的：_________
產品名稱：_________
數量：_________
合同金額：_________
擬出運日期：_________
出運港：_________
到貨港：_________
外方付款結算方式：_________
三、雙方責任及義務：
(一)甲方職責：
1.負責與外商簽訂所有出口合同，并對合同的全部內容負責;
2.負責安排生產、出運、交貨;
3.負責向乙方提供工廠開具的增值稅發票、納稅繳款書及運費等正式發票;
4.承擔業務的全部費用及風險，保證按合同條款(合同標的`)的全部內容執行，并向乙方支付出口代理手續費(乙方收匯)。
(二)乙方職責：
1.負責按甲方提供的合同內容對外簽訂出口合同;
2.提供出口貨物商檢、報關、出運和結匯等工作所需的單據;
3.負責出口結匯;
4.結匯后一周內，將貨款轉付甲方賬戶。
四、違約責任：
如因任何一方未履行本協議規定的責任而給對方造成的經濟損失，由違約方承擔。
五、甲方出具的擔保函是本協議不可分割的一部分。
六、本協議一式兩份，雙方各執一份。
自簽字之日起生效，具有同等法律效力。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________
代表(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
簽訂地點：_________
承攬合同 22
建設單位(甲方)：
施工單位(乙方)：
施工單位地址：
身份證號：
甲乙雙方為了明確雙方的責任和權利，根據國家《合同法》和建筑工程建設有關的法律、法規，經過平等協商一致，自愿簽訂本合同。
一、 工程名稱：
二、 工程承攬范圍：
三、 工程總價：
四、 工程款支付：
乙方完成工程總量的._________%，甲方支付_________%的工程款;乙方完成工程總量的_________%后，甲方支付_________%的工程款。經雙方驗收合格，甲方支付總工程款的_________%，余留_________%的工程款作為質保金，一年內未發生工程質量問題，給予一次性付清。
五、 工程期限：
工程于______年______月______日開工，到______年______月______日結束，工期 天。提前一日完工獎 _________元整，延期一日完工罰 _________元整。
六、 工程質量要求：
乙方必須嚴格按照設計及國家驗收規范和質量要求進行施工，如遇特殊施工的環境改變，需甲乙雙方的確認后，根據新的施工方案進行施工。乙方應及時、詳細的記錄施工進度，甲方監理人員應及時核實質量及工程量，經雙方確認，作為工程款結算依據。乙方應服從甲方代表監理工程師的監督、協調，保質保量按期完成工程。
七、 乙方必須辦理施工人員的工傷保險，凡施工期內造成的一切意外損害事故，包括傷及人身、財產等責任均由乙方承擔。
八、 本合同未盡事宜，雙方協商解決。
九、 本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月______日 ______年______月______日
【承攬合同】相關文章：
承攬的合同06-09
承攬的合同05-03
承攬合同08-18
承攬合同合同04-28
承攬商品合同06-05
廚房承攬合同07-04
承攬運輸合同05-31
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同07-07