包工包料施工合同

　　隨著法律法規不斷完善，人們越發重視合同，很多場合都離不了合同，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編為大家整理的包工包料施工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

包工包料施工合同1

　　發包方：_________承包方：_________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，結合本工程的具體情況，經友好協商簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1·1工程名稱：

　　1·2工程地點：

　　1·3工程內容及做法。

　　1·4工程承包方式：雙方商定采取下列第______種承包方式。

　　乙方包工、包料。

　　乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料；

　　乙方包工、甲方包料。

　　1·5工程期限_____歷天，開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　1·6合同價款：本合同工程造價詳見《工程預算報價表》，施工過程中有增減項目的，由雙方協商同意并簽名確認后增減該部分費用。

　　第二條施工圖紙雙方同意施工圖紙采取下列第_______種方式提供：

　　甲方自行設計并提供施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份；

　　甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式二份，甲方、乙方各一份，設計費__________元，由甲方支付。

　　第三條甲方義務

　　3·1開工前______天，為乙方入場施工創造條件。包括：搬清室內家具、陳設或將室內不易搬動的家具、陳設歸堆、遮蓋，以不影響施工為原則；如甲方不采取必要保護措施而造成家具、陳設損失的，有甲方自行負責。

　　3·2負責辦理施工所涉及的申請、審批等手續，并負責交納物業管理處和報批的全部費用

　　3·3負責提供施工所需的水源、電源；

　　3·4負責協調乙方與鄰里之間、物業管理處之間的關系；

　　3·5不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的審批手續；

　　3·6施工期間甲方仍需部分使用該場所，負責做好施工現場的保衛及消防等各項工作；

　　3·7參與工程質量和施工進度的檢查監督，辦理驗收、變更登記手續和其他事宜，負責材料進場、竣工驗收。

　　3·8按時、按質、按量提供施工所用的自購材料。

　　第四條乙方義務

　　4·1指派為乙方駐工地監理，負責本合同履行；按要求組織施工，保質保量，按期完成施工任務，處理解決由乙方負責的各項事宜。

　　4·2施工中嚴格執行安全文明施工操作規范、防火安全規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　4·3嚴格執行有關施工現場管理規定，嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工，做好各項質量檢查和施工記錄；

　　4·4保護好原場所室內的家具和陳設，保證室內上、下水管道的暢通；

　　4·5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　4·6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第五條工程變更工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致，雙方簽名確認，同時調整相關工程費用及工期。

　　第六條材料的提供

　　6·1由甲方提供的材料、設備，應當符合設施要求，如因質量問題或規格差異造成工程損失的，由甲方負責。甲方應在材料運到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；乙方驗收后應負責妥善保管。

　　6·2由乙方提供的材料、設備，乙方應在材料運到施工現場前通知甲方，并接受甲方檢驗。如質量不符合要求或規格有差異的，應禁止使用；如已經使用對工程造成損失的由乙方負責。

　　第七條工期延誤

　　7·1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延；

　　工程量變化和設計變更；

　　不可抗力；

　　甲方同意工期順延的其他情況。

　　7·2因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　7·3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　7·4因乙方責任不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第八條工程款支付方式

　　8·1合同生效后，甲方按下規定中的約定直接向乙方支付工程款：

　　第一次：簽定本合同時，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第二次：木工進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第三次：扇灰油漆進場，甲方支付乙方報價單確定的總金額的%，即元。

　　第四次：工程完工及竣工驗收后，結算完畢，甲方甲方支付乙方報價單確定的總金額的5%，即元。

　　8·2工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算，并將有關資料送交甲方。甲方接到資料后日內如未有異議，即視為同意，雙方應填寫工程結算單并簽字，甲方應在簽字時向乙方結算工程尾款。

　　8·3工程款全部結清后，乙方應向甲方開具正式統一收據。甲方所支付的工程款，以乙方財務部開出并蓋財務專用章收據為準。

　　8·4本工程驗收合格后，保修期為自雙方簽字之日起____月

　　第九條雙方責任和工期延誤處理

　　9·1以下甲方原因造成工期延誤，損失由甲方負責，工期應當順延：

　　不能提供水、電；

　　不能保證每天8小時以上工作時間；

　　不能按期提供自購材料、設備；

　　不能按期支付工程款影響正常施工的；

　　因甲方原因變更設計、增加施工項目；

　　同意工期順延的其他情況。

　　逾期驗收或無故怠于驗收；

　　因甲方責任造成工期延誤的其他情況。

　　9·2對以下原因造成工期延誤，工期不順延：

　　因乙方責任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的，工期不順延；

　　因乙方原因造成工程質量存在問題的返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　乙方施工過程中違反安全操作規范造成人員傷害的，由乙方負責；

　　乙方施工造成甲方物品損壞，乙方應予以修復或賠償；

　　乙方違反物業管理規定造成的損失，由乙方負責。

　　乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　9·3合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定，受損失的均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失。

　　9·4未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責。

　　9·5因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知對方，并辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的'經濟損失。

　　9·6甲方未按期支付工程款的，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　9·5由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金_______元。

　　第十條關于設計和施工及驗收的約定

　　10·1乙方設計師完成的施工圖，必須在商定的時間內會同甲方審圖，經甲方確認簽字后，乙方方可進行施工。

　　10·2乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工。

　　10·3施工過程中，甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目，應以書面形式通知乙方，列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據變更要求，盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價，因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單，并報告甲方。甲方收到報告后兩天內做出簽字答復或協商解決。

　　10·4隱蔽工程驗收前，由乙方通知甲方到現場驗收，驗收期為兩天。甲方未按時驗收的，乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄，對乙方的自行驗收結果，甲方應予以承認。

　　10·5工程竣工后，乙方應當通知甲方驗收。甲方應在接到通知后天內驗收，并辦理驗收移交手續。如甲方在上述規定時間內未能驗收，應當及時書面通知乙方，另定驗收日期，否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期，甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的39看管費用和相關費用。10·6雙方未辦理驗收手續，甲方不得入住，如甲方擅自入住視同驗收合格，由此而造成的損失由甲方承擔。

　　第十一條《工程預算報價表》、《施工圖》以及雙方協商一致、簽名確認的其他文件，作為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　第十二條合同爭議的解決方式本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由____市裝飾協會調解；協商或調解不成的，可依法向人民法院提起訴訟。

　　第十三條附則

　　13·1本合同如有未盡事宜，雙方本著友好互利原則協商解決，如協商后簽定補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　13·2本合同簽訂后工程不得轉包。

　　13·3本合同一式_貳__份，雙方各執__壹__份，合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效，履行完畢后自行終止。

　　13·4合同附件為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。

　　甲方：____________法定代理人：委托代理人：_____________地址：_________電話：_________

　　乙方：委托代理人：_____________法定代理人：_____________地址：_________電話：_________

　　____日期

　　合同編號：_________

包工包料施工合同2

　　發包人：_______________

　　承包人：_______________

　　依照《中華人民共和國民法典》及其它有關法律、法規，遵循平等自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程承包事項協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　湖畔護坡工程承包項目發包給乙方，包工包料施工，湖畔護坡全長按米計算。

　　第二條：施工方案

　　1、護坡

　　2、基底寬米，厚米，自下而上慢慢收至高度為米，受力部分需冷拉絲磚帶，外墻做磋沙。

　　3、拆除廁所旁房屋三間，作進出路。

　　4、完工后做圍墻10米左右。

　　5、墻與岸間的空隙用泥土夯實，并在墻上加適量的漏水管。

　　第三條：合同工期

　　1、經雙方協商確定,工程期為日，暫定于自_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止，具體開工時間由甲方下達開工令后方可開始施工。

　　2、若施工過程中發生人力不可抗拒的.情形，或甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　第四條：價格及付款方式

　　1、工程總承包價為_______________元。

　　2、上述總承包價為包干價，包含本合同所有工作內容，包工包料及其它一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。

　　3、付款方式：竣工驗收后付_______________元，除總金額的百分之五質保金外，剩余部分付，質保金一年滿后付清。

　　第五條：甲方義務

　　1、按合同向乙方撥付工程款。

　　2、幫助協調施工現場的臨時用水、用電等事宜。

　　第六條：乙方義務

　　1、承包人負責對工程質量、進度、安全等進行監督檢查，處理日常相關事宜，確保本工程施工的安全穩定。

　　2、承包人必須自行完全本合同工程，不得轉包他人。

　　第七條：施工安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。凡在施工過程中造成事故的責任和因此發生的費用，均由乙方承擔。

　　第八條：驗收

　　工程竣工驗收應以《施工方案》和《質量驗收標準》為依據。如驗收不合格，乙方應負責無償返工。

　　第九條：違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金。

　　2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期一日，乙方應向甲方支付本工程總金額百分之一的違約金;逾期超過十天，甲方有權單方面解除合同。

　　第十條：其它

　　本合同于_____年_____月_____日由雙方在簽訂，自雙方簽字或蓋章后生效，一式份，上方各執一份，上交份。

　　發包單位：_______________

　　授權代理人：_______________聯系電話：_______________

　　承包人：_______________聯系電話：_______________

　　_____年_____月_____日

包工包料施工合同3

　　甲方（業主）（全稱）：____________

　　乙方（施工方）（全稱）：____________

　　甲方雇傭乙方裝修甲方位于昌吉市市吉木薩爾縣公務員二期內21號2單元301房屋，工程期限_________天，開工日期_________年_________月_________日，竣工日期_________年_________月_________日。

　　合同價款：__________________。

　　甲方工作

　　1、施工期間，甲方將外屋鑰匙1把，交給承包人保管。竣工驗收后，乙方將鑰匙歸還甲方。

　　2、甲方提供施工期間的水源、電源；

　　3、甲方負責協調施工隊與鄰里之間的關系；

　　4、甲方有權利參與工程質量和施工進度的監督，并監督材料進場、竣工驗收。

　　乙方工作

　　1、乙方不拆動室內承重結構；

　　2、乙方自己準備專業工具和人員。乙方人員在裝修過程中，要遵守小區物業管理，不得占用甲方房屋生活、起居，并注意人身安全。如果因乙方自己的過失和錯誤，造成人身和財產的損失，由乙方自己承擔。

　　3、裝修前，乙方事先確認既有裝修設施的狀況；材料使用前，確認材料無質量問題，否則驗收時所發現的新生缺陷和質量問題，由乙方承擔全部責任并負責賠償。

　　4、乙方在裝修過程中必須按標準的工藝和程序進行，不得偷工減料，不得污損、毀壞甲方屋內（包括地面、墻面）和周圍環境的任何設施，如果造成不可復原的損壞，乙方要承擔賠償和修復的全部費用。

　　5、保證居室內上、下水管道暢通和衛生間的.清潔。乙方在使用馬桶時不得損壞，出現馬桶堵塞，漏水，或破損等等由乙方負責維修或賠償。

　　__________________。

　　合同生效后，甲方按下一下的約定直接向乙方支付工程款：工程驗收合格后，乙方應向甲方提出工程結算。

　　1、合同雙方當事人中的任何一方因未履行合同約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成損失的均由責任方承擔責任，并全額賠償給對方造成的經濟損失。

　　2、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方全額經濟損失。

　　3、由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延。

　　4、由于乙方原因致使工期延誤，每延誤一天向對方支付違約金200元。

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由當事人雙方協商解決；也可由有關部門調解；協商或調解不成的，依法向吉木薩爾縣人民法院提起訴訟。

　　1、本合同一式兩份，經甲乙雙方簽字后生效。

　　2、本合同簽訂后工程不得轉包。

　　3、本合同履行完畢后自動終止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　_________年____月____日

包工包料施工合同4

　　甲方：______________聯系電話：______________

　　乙方：______________聯系電話：______________

　　為確保工程按時按質竣工驗收，明確雙方各自義務，現將油漆工承包給乙方，特訂立如下合同：

　　一、承包方法：

　　承包方式：雙包，即包工包料。工作量：承包價格：______________

　　二、工程進度：

　　按照甲方的`要求進度，自______________年______________月______________日至______________年______________月______________日止，乙方必須按合同進度按時完成，乙方如不能完成，甲方有權采取罰款進行制約。

　　三、工程質量：

　　必須保證施工質量符合設計要求、現場管理人員要求，盡量做到使客戶滿意。

　　四、安全：

　　必須保證施工安全，杜絕大小事故的發生，禁止工作期間及中午飲酒，安全帽有乙方自備，但乙方必須購置符合國家安監合格安全帽。乙方和其職工要簽訂安全協議，分項工程要有安全交底。乙方必須服從現場安全管理，發現隱患及時匯報。所有施工中的一切安全由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　五、付款方式：

　　略

　　六、此合同一式兩份，雙方簽字有效，各持一份為憑，并作為雙方當事人法律依據。

　　甲方：______________

　　乙方：______________

　　日期：______________年______________月______________日

包工包料施工合同5

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　一、承包形式

　　1、乙方負責承包_______多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

　　2、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理(生活水電費乙方自理)。

　　3、甲方提供攪拌機、水管、小推車(小推車乙方自己維修)設備工具。

　　二、承包價格

　　_______多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程(包工包料)甲方以_______元/平方米價格(建筑面積)承包給乙方。

　　三、承包內容

　　乙方負責_______多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程(防水工程除外)如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。

　　四、質量要求及驗收標準

　　本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：

　　1、垟面垂直度允許偏差±3mm,平整度±2mm陰陽角方正±2mm。

　　2、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。

　　3、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。

　　4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。

　　5、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。

　　五、竣工時間

　　乙方自進場之日起，______天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，逾期完不成的，每推遲一天罰_______元(其中包括陰雨天氣)。

　　六、付款方式：

　　1、甲方按乙方所完工程量的______%付給乙方工程進度款(必須經驗收合格)。

　　2、其它款項在乙方所承包的`工程項目全部完成和竣工驗收后，_______之內付清。

　　七、工具設備的保養使用及材料節約：

　　1、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。

　　2、乙方應對工地的設備和工具要定期保養和維修。

　　3、乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。

　　4、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款_______元。

　　5、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。

　　八、文明施工，安全生產：

　　1、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。

　　2、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。

　　3、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。

　　4、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁打架斗毆，如發現一次罰_______元。

　　5、工人上班要嚴格按操作規程施工，如發生一切傷亡事故，其全部經濟費用和損失由乙方自負。

　　九、本協議一式兩份，簽字有效，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(簽章)：_________乙方(簽章)：_________

　　代表人(簽章)：_________代表人(簽章)：_________

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

包工包料施工合同6

　　甲方：_____________________

　　乙方：_____________________

　　甲方將位于的自用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、施工要求

　　1、乙方按照雙方協商結果進行房屋結構施工。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。一樓為平米，二樓為平米，共兩層為平米。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材為16#、滇西水泥。

　　三、付款方式

　　工程報價：每平方元，以實際建筑面積為準。

　　1、施工隊進場需支付開工費2、第一層蓋好后付萬元。 3、第二層蓋好后付萬元。

　　4、剩余款項自驗收合格之日起一年后如因房屋未出現質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的`，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。

　　四、工程內容：乙方從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。水電安裝到位（電線由甲方提供），及按原有的化糞池改大。

　　五、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好后的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金萬元。

　　3、若乙方未在規定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于的違約金。

　　六、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的，均可向香格里拉縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方（簽字蓋章）：_____________________

　　乙方（簽字蓋章）：_____________________

　　_年_月_日

包工包料施工合同7

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律規定，經甲、乙雙方協商同意，達成協議如下：

　　一、工程范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　二、工期要求：

　　1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。

　　2、承包人應按甲方設計的要求進行施工進度安排，必須無條件服從管理，不得以任何理由拖延工期，若因各種原因引起的工期順延或暫停施工須經甲方同意。

　　3、承包人必須有采取足夠的措施保證按時、按質、按量完成承包內容。否則，工期拖延一切直接或間接的后果自負。(注：施工中陰、雨天工期可順延，5℃以下溫度禁止施工，工期可順延。)

　　三、施工質量要求：

　　1、鋼檁條

　　2、彩鋼板厚度

　　四、工程驗收

　　此工程經甲方驗收合格即視為合格。

　　五、合同價款與支付方式：

　　合同單價： /㎡，施工面積約 ㎡。合同總價款： 工程款待工程竣工甲方驗收后一次性給付總額工程款。

　　六、其他約定： 由于任何一方的原因導致施工不能進行或不能順利進行，人為不可抗力除外，責任一方應賠償對方相應損失。

　　七、爭議的`處理：執行本合同中發生的問題，雙方可協商解決，協商不成可訴訟至工程所在地法院。

　　八、本合同經甲乙雙方簽字蓋章后生效。本合同一式貳份，甲方壹份，乙方壹份，具有同等法律簽字蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

包工包料施工合同8

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　為了更好地規范市場建設，更好地按照圖紙要求標準，依照《中華人民共和國合同法》和相關的建筑法律、法規和規范，甲乙雙方本著公平合理、互惠互利、誠實守信的原則訂立如下合同：

　　一、工程范圍：

　　卷閘門、不銹鋼樓梯扶手、金屬門、圍欄施工、包工包料(雙包)

　　二、工程標準和質量遵照圖紙、標準圖集、工程質量驗收規范和甲方提供的安裝書面施工技術交底卡進行施工。乙方按照施工質量驗收規范操作，不得偷工減料，工程結束后，經驗收符合質量要求，達到合格標準，兩年內出現質量問題由乙方負責維修。

　　(1)卷閘門用0.5mm薄板制作。

　　(2)樓梯扶手(鋼木扶手)用?50cm為主柱?16cm次柱，間距內空為10cm，高度為80cm(扶手為木扶手)。

　　(3)平臺護欄：不銹鋼制作，厚度為0.8mm，扶手管直徑為70cm，主柱管直徑為50cm，次柱管直徑為30cm，高度為1.1m。

　　(4)金屬門厚度為0.5cm。

　　(5)鋁合金窗為8.28型材，厚度為0.9mm。

　　三、工期：

　　該工程工期依據甲方與土建承包合同施工工期同步、合理安排，工期不變，按時完工。

　　四、工程造價與付款方式：

　　工程造價：(1)卷閘門每平方米單價為65元。

　　(2)樓梯扶手每米單價為130元。

　　(3)護欄扶手包括油化每米為130元。

　　(4)金屬門每樘單價為470元。

　　(5)鋁合金窗每平方米單價為140元。

　　付款方式：本工程結束驗收合格后，經甲乙雙方依據工程量計算的造價款。以底層一間門面房相抵該工程款，此發生的.工程量造價多退少補。

　　五、雙方責任

　　甲方：(1)負責提供給乙方的工程施工圖紙和施工技術交底卡明確施工要求。

　　(2)協調各方關系，要求乙方保護好已安裝工程。

　　(3)工程結束驗收后，甲方將此門面房一間抵給乙方。

　　(4)乙方不得轉包和另投他人制作安排，如發現甲方將終止此合同，造成損失由乙方負責。

　　(5)甲方提供相關辦證手續，乙方自行辦理，費用自付。乙方：(1)嚴格按圖和施工技術交底要求施工。

　　(2)負責施工安全，出現安全事故由乙方自行負責。

　　(3)嚴格按照合同和土建施工方工期要求完工。

　　六、違約責任

　　甲、乙雙方嚴格履行自身職責，如不能履行即構成違約，支付給對方總價款10﹪的違約金。

　　七、本合同一式兩份，甲方兩份，乙方一份，簽字后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

包工包料施工合同9

　　甲方：

　　乙方：　　甲、乙雙方本著平等、互利、公平、公正、誠實信用的原則，就甲方承建的私宅施工、材料及作業用工事宜，為明確雙方責任、義務和權利，經雙方友好協商，愿意達成如下條款，以期共同遵守。

　　一、工程概況：　　

　　1、工程名稱：私宅　　

　　2、結構層次：　　

　　3、施工地點：下蜀鎮西　　

　　4、建筑面積： 平方米　　

　　二、承包方式：　　包清工、包機械、包設備材料、建筑材料。

　　三、工程作業范圍及其內容：　　

　　1、墊層、墻角、基礎、主體、屋面，室內外裝飾粉刷，樓上下水泥地面。

　　2、所有材料搬運。

　　四、建房材料要求：　　

　　1、多孔磚：　　

　　2、水泥：　　

　　3、鋼筋：　　

　　五、質量管理：　　質量標準：乙方施工的工程質量，應當符合國家和地方有關的施工及驗收標準及甲方的要求。

　　六、工程進度：　　合同工期：自________年____月____日至________年____月____日，總日歷天數為 天。

　　七、安全、文明施工：　　在施工過程中，乙方施工人員所發生的安全事故，乙方自理與甲方無關。（工程造價包含乙方工人的保險費。）　　

　　八、結算價格及方式：　　

　　1、固定單價包干： 元平方米，按建筑面積實算（建筑面積按國家規范標準計算）　　

　　2、工程完工后，留工程造價 為工程質保金，工程竣工驗收后無維修等質量、安全問題________年內全部付清。

　　九、付款方式：　　甲方根據工程進度付款，基礎結束付 ，主體結束付 ，粉刷結束付 ，工程竣工驗收付 ，無質量問題________年后付清。

　　十、現場用電：　　費用有甲方負責。

　　十一、施工用水：　　費用有甲方負責。

　　十二、合同的'解除、終止：　　

　　1、解除合同：乙方的勞動力安排和施工的工程質量、進度、安全不能滿足甲方，經甲方書面通知，仍不能滿足要求的，甲方有權向乙方發出通知解除合同，責令乙方退場，已完工程量按70%結算。年底結清。

　　2、合同的終止：甲、乙雙方根據合同條款，事理行使了自己的權利，合理履行了各自的義務后，本合同終止。

　　3、以上合同條款未盡事宜雙方可另行增加補充協議，補充協議與該協議具有同等效力。

　　4、本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，甲、乙雙方簽字后生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

包工包料施工合同10

　　發包方(以下簡稱甲方)：__大酒店

　　電話：___________

　　承包方(以下簡稱乙方)：____________

　　電話：___________

　　依照《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程組織施工事項協商一致，特訂立本協議。

一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程施工范圍及技術要求：詳見施工圖紙及工程量清單。

　　四、工程造價：本工程預算價為___萬元整(詳見工程預算書)。

　　五、承包方式：包工包料。

　　六、結算方式：本工程結算時委托有資質的中介機構結算審核下浮率為__，工程量按實計算。根據施工圖紙及現場實際發生工程量計算，信息價、勞保費用、定額套用及取費標準等按本工程預算標準執行。

　　七、付款方式：

　　工程竣工驗收合格并經審核決算后支付工程決算審核總造價的.90%，余款10%作為保修金，待保修期滿后一個月內付清。

　　八、工程工期

　　工期總日歷天數為天，自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日。因雨季和甲方原因造成工期延誤，由乙方書面申請經甲方確認后，工期可予以相應順延。若乙方未按約定的日期完工，超過5天后，每延期一天扣工程款300元。

九、施工要求

　　1、乙方必須嚴格按照甲方技術要求及核定的工程數量進行施工，按時保質保量完成，工程質量標準須達到合格以上。

　　2、乙方應自覺提高安全生產意識，做好現場安全防護措施，確保施工安全，施工過程中一切安全責任及措施費用概由乙方負責。

　　十、其它事項

　　1、乙方必須具備相應的施工資質，經甲方認定后方可簽訂施工協議。

　　2、乙方必須協調解決本工程施工中的糾紛和相關事宜。

　　3、本工程完成后，由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。

　　4、驗收時，若乙方未按圖紙施工，乙方須在15日內整改到位，否則甲方不予支付工程款。

　　5、本工程質量保修期為_____個月 ，質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算，保修期間發生質量問題一切保修費用由乙方承擔。在甲方書面通知3日內，乙方未進場修復，視為自動放棄保修金，由甲方委托它方維修。

　　十一、本協議共_份、辦公室存檔壹份)，乙方執壹份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　附屬文件：施工圖紙及工程預算書

　　甲方(蓋章)：______ 乙方(蓋章)：____________

　　法定代表人(簽字)：___ 法定代表人(簽字)：____________

　　簽訂日期：_______年_______月_______日 簽訂日期：_______年_______月_______日

包工包料施工合同11

　　甲方：_________________身份證號：_________________電話：_________________

　　乙方：_________________身份證號：_________________電話：_________________

　　甲方將位于西峽縣回車鎮老廟崗村陳溝組的自住用房的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的的水電費用由乙方支付，施施工人員的吃住行生活由乙乙方自理。乙方在施工過程程中，應注意施工安全，全全程對施工安全負完全責任任,因施工設備的原因和乙乙方人員操作失誤導致的傷傷亡事故由乙方負完全責任任。由于乙方對施工工地管管理疏忽造成的施工人員以以外第三人人身財產損害的的，乙方應對此負全部責任任。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙紙完成施工任務，不得隨意意更改，如需更改，需征得得甲方同意。

　　2、乙方自自本合同簽訂后開始施工，，月天)，即自按期交房房。

　　3、乙方在施工過程程中所需材料必須使用紅磚磚、國標鋼材、中聯水泥。

　　三、付款方式工程報報價：_________________每平方元，以實際際建筑面積為準。

　　1、地地基挖好后甲方支付乙方首首批款2萬元。包工包料料建房施工合同書甲方：_________________：_________________身份證號：_________________電話：_________________乙方：_________________身份證號：_________________電電話：_________________甲方將位于西峽縣縣回車鎮老廟崗村陳溝組的`的自住用房的建設工程經雙雙方協商承包給乙方，經雙雙方協商同意，就該建房工工程的施工承包事宜達成如如下協議：_________________

　　一、此次建房房的施工承包方式為乙方包包工包料。乙方負責出工建建設并自行解決建設施工所所需的所有設備、建房所用用的全部原材料，施工過程程所需的水電費用由乙方支支付，施工人員的吃住行生生活由乙方自理。乙方在施施工過程中，應注意施工安安全，全程對施工安全負完完全責任,因施工設備的原原因和乙方人員操作失誤導導致的傷亡事故由乙方負完完全責任。由于乙方對施工工工地管理疏忽造成的施工工人員以外第三人人身財產產損害的，乙方應對此負全全部責任。

　　二、施工要求求

　　1、乙方需嚴格按照施施工圖紙完成施工任務，不不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始始施工，月天)，即自按按期交房。

　　3、乙方在施施工過程中所需材料必須使使用紅磚、國標鋼材、中聯聯水泥。

　　三、付款方式工程報價：_________________每平方元，以實際建筑面積為準。1、地基挖好后甲方支付付乙方首批款2萬元。

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　_____年_____月_____日

包工包料施工合同12

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　根據《中國國家建筑條例》與其他相關法律法規的規定，雙方甲、乙經過友好協商后達成如下協議：

　　一、工程范圍

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工程內容：

　　4、承包方式：

　　二、工期要求：

　　1、自 年 月 日，從開工之日，樓房具備作業面后開工 個月交工。

　　2、承包方須按照甲方所提供的設計要求進行施工進度的安排，并且必須無條件地服從管理，不能以任何理由拖延工期。如果由于各種原因導致工期需要延長或者暫停施工，承包方必須經過甲方的同意方可進行。

　　3、承包方應當采取充分措施，確保按時、按質、按量完成合同約定的工作內容。如果未能如期完成工程，承包方應自行承擔由此產生的直接或間接后果。(注：施工過程中遇到陰雨天氣可以順延工期，當溫度低于5℃時禁止施工，工期可相應順延)。

　　三、施工質量要求：

　　四、工程驗收

　　此工程經甲方驗收合格即視為合格。

　　五、合同價款與支付方式：

　　合同單價：每平方米建筑面積約所需施工面積。合同總價款為：待工程竣工后，甲方驗收合格后一次性支付的總金額工程款。

　　六、其他約定：若因任何一方的原因導致施工無法進行或進展不順利（除非是人為不可抗力情況），責任方應當賠償對方所遭受的相應損失。

　　七、爭議的解決：雙方對于本合同中出現的`問題，應積極尋求協商解決的途徑。如在協商過程中無法達成一致意見，雙方可選擇向工程所在地法院提起訴訟，以得到公正和合理的裁決。

　　八、經甲方和乙方共同協商一致并簽字蓋章后，本合同正式生效。本合同一式兩份，甲方保留一份，乙方保留一份，雙方具有同等法律效力的文件。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

包工包料施工合同13

　　甲方：________________乙方：________________

　　在工程開工后按合同造價先期預付一部分，主體完工后預付一部分，總體竣工驗收合格后剩余款項一次性付清。

　　乙方不能因為各種原因拖延甲方建房時間，如因乙方原因造成工期延誤的，沒拖一天，減少工錢元。乙方必須按照安全規范和技術要求采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設施的原因和乙方人員操作的失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。

　　乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人以及第三人身傷亡及財產損害的'，乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷事故的一切事故，一切由乙方負全部責任，甲方不負擔任何責任和費用。乙方自帶建筑所需的一切工具，包括施工用的攪拌機，振動器等施工機械。甲方發現乙方在施工過程中偷工減料。

　　工作不負責任，影響房屋質量的行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　甲方：________________乙方：________________總負責人：________________包人：________________

　　甲方(簽字) ________________乙方(簽字)______________ _____年__月_____日

包工包料施工合同14

　　發包人：

　　承包人： （以下簡稱甲方） （以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方友好協商，相互了解，本著平等互利、自愿承擔一切風險的原則下，甲方將 工程項目為基礎以包工包料方式承包給乙方，具體協議如下，希雙方自覺遵守，不得違約。

　　一、工程名稱：

　　____________

　　二、工程地點：

　　____________________

　　三、乙方所承包內容

　　采用綜合單價以包工包料方式包干。建筑面積 元/m2（大寫： m2）人民幣計算（建筑面積計算規則以工程綜合驗收合格后房管局測繪的面積為準）。

　　四、開工日期：

　　年 月 日

　　竣工日期： 年 月 日

　　五、承包范圍：

　　工程施工圖及設計圖說明，圖紙會審紀要及設計變更，甲方以包工包料發放給乙方，乙方在施工過程如有圖紙改動，必須要求設計方和甲方同意更改。乙方承包內容所含圖紙里面的內容有：基礎開挖、地梁開挖、回填、水泥、河沙、碎石、商品混凝土、鋼筋、外墻漆、窗、室內廚廁防水、房頂防水、樓梯扶手、外墻保溫、室內抹灰和地皮墊層及各種輔助性材料，以室內清水房交工。（乙方不含圖紙里面有的內容：消防、油漆、防瓷和室內涂料、水電安裝、門，室內裝修及地板磚、樓梯梯步在磚、吊頂裝修、廚廁裝修及廚廁瓷磚、化糞池、玻璃幕墻、玻璃門、玻璃雨棚不由乙方施工負責，一切由甲方自行負責施工）。

　　六、甲方內容

　　1、甲方提供圖紙、水電的來源處。

　　2、監理方的.人員由甲方提供；

　　3、乙方需要各種手續，甲方必須配合提供。

　　4、如有更改、變動，所產生的勞務費用和材料費用都由乙方負責。

　　七、乙方負責內容

　　1、在該工程中所有的稅收、報建費由乙方負責。

　　2、水電預埋和防雷預埋，預埋管和防雷的材料由乙方負責。

　　3、乙方不負責水電安裝，只負責預埋。

　　4、乙方負責窗子安裝，材料以圖為準。

　　八、付款方式

　　1、乙方進場后地梁起，甲方支付乙方工程款20萬元。

　　2、主體封面，甲方支付乙方工程款60萬元。

　　4、抹灰完工后，甲方支付乙方工程款：60萬元。

　　5、綜合驗收合格后，甲方支付乙方工程尾款：98%。

　　6、其余2%作為保修金，在一年之內付清。

　　九、質量要求

　　1、嚴格按照施工圖施工，執行《建筑工程施工質量驗收規定》做好施工放線工作、材料計劃，自檢及專用表格填寫，達到竣工驗收合格。

　　2、變更單等設計文件及規范要求，精化組織施工，加強現場這理及人員的技術管理工作，確保工程達到優質工程。經建設方、監理、項目部，甲方進行建筑規范驗收。

　　十、安全文明施工

　　1、乙方對承包項目的安全施工負責，嚴格執行國家、地方的政策、法規、規范、標準和制度、不得違章指揮，嚴格執行安全技術交底，必須讓進場人員進行安全教育；三級教育，班前班后安全活動。

　　2、在施工過程中，安全事故責任及處理由甲乙雙方共同調解處理，不得以任何理由推卸責任。

　　本協議未盡事宜，甲乙雙方負責人友好協商解決，協商不成的依法向所在地致人民法院起訴。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，簽字生效，具有同等的法律效力。

　　甲方簽字：

　　年 月 日

　　乙方簽字：

　　年 月 日

包工包料施工合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　承包形式：

　　一、乙方負責承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

　　二、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）

　　三、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。

　　承包價格：

　　1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。

　　承包內容：

　　乙方負責1#—3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。

　　質量要求及驗收標準。

　　本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：

　　一、垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm。

　　二、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。

　　三、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。

　　四、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。

　　五、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。

　　竣工時間：

　　乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）

　　付款方式：

　　一、甲方按乙方所完工程量的%付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）

　　二、其它款項在乙方所承包的'工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。

　　工具設備的保養使用及材料節約：

　　一、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。

　　二、乙方應對工地的設備和工具要定期保養和維修。

　　三、乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。

　　四、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。

　　五、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。

　　文明施工，安全生產：

　　一、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。

　　二、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。

　　三、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。

　　四、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁ww

【包工包料施工合同】相關文章：

包工包料施工合同04-02

包工包料建房施工合同04-21

包工包料施工合同 12篇04-07

包工包料施工合同精選15篇04-23

包工包料施工合同(15篇)04-18

包工包料施工合同范本【經典】03-09

包工包料施工合同15篇04-07

包工包料施工合同范本01-30

農村建房包工包料施工合同05-09