施工合同范本11篇(精選)
隨著法律觀念的日漸普及,合同的地位越來越不容忽視,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,下面是小編為大家整理的施工合同范本 ,希望能夠幫助到大家。
施工合同范本 篇1
建設方(以下簡稱甲方):
承攬方(以下簡稱乙方):
風險提示:發包人的相對義務
根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。
若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。根據《民法典》及有關規定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、鋼結構工程概況
(1)工程名稱:
(2)工程地點:
(3)工程范圍和內容:本房為_______跨鋼結構廠房,規格:長_______米;寬_______米;檐高_______米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:_______平方米。
二、工程施工日期
(1)開工日期:________年____月____日;風險提示:關于實際竣工日期的規定
當因實際竣工日期的確認發生糾紛時,可以以相關規定參照具體情形:
工程經竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發包人原因,未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經竣工驗收,發包人擅自使用的,以轉移占有工程之日為實際竣工日期。
(2)竣工日期:________年____月____日;
(3)合同工期總日歷天數_________天。
三、工程合同造價及結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預付款______%計人民幣______元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的______ %計人民幣______元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的______%,計人民幣______元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的______%,計人民幣______元作為工程款。
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟損失責任,并應向乙方支付拖欠金額的百分之三的違約金。
(5)本合同造價結算方式:____________。風險提示:工程質量未符合標準的歸責
因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,由發包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的,發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
四、質量標準工程質量標準:質量標準評定以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據。
五、甲方的義務責任
(1)辦理好各種施工手續,并在乙方進場前提供給乙方;
(2)施工過程中,協助乙方協調好各種關系;
(3)提供施工所需的水、電源。
六、乙方的義務責任
(1)乙方須嚴格按照合同條款及設計圖紙要求購置材料并提供材質證明,并按相應標準進行加工制作,如不相符,甲方有權提出整改或相應經濟賠償;
(2)在施工過程中,乙方應文明施工;
(3)乙方在施工中發生的一切事故,由乙方負全責。
七、安全責任乙方進場后,要嚴格按照操作規程及有關施工安全規范進行施工,嚴禁違章施工,如施工中違章發生安全事故及施工質量達不到要求,一切經濟損失及責任全部由乙方承擔。風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監理人要求的合理期限內將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現場,并重新采購符合要求的.材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發包人提供的材料和工程設備的規格、數量或質量不符合合同約定的,或因發包人原因導致交貨日期延誤或交貨地點變更等情況的,按照發包人違約的約定辦理。
八、材料的提供工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經監理和甲方按工程管理條例要求認可簽字蓋章后方能用于工程中。
九、工程驗收
(1)乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明和相關規范精心施工,確保質量,施工中因施工責任造成不合質量要求,甲方必須及時提出,乙方應保證質量,負責返工修補并承擔一切費用,凡因乙方原因造成屋面滲漏等質量問題,由乙方無償保修________年(本工程由甲方單位人員驗收或由甲方報質監站組織為準)。
(2)甲方按施工圖紙、說明及國家有關規定進行驗收,竣工前乙方提出交工通知書,甲方接到通知書后應在____日內組織人員進行驗收,并簽具驗收證明,逾期按合格檢定。(竣工驗收合格后甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用則視為工程驗收合格)。風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內,承包人應當根據有關法律規定以及合同約定承擔保修責任。
發包人未經竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉移占有之日起算。
十、維修期限承包人應按法律、行政法規及國家關于工程質量保修的有關規定,在工程竣工驗收之前,與發包人簽訂質量保修合同,并對交付發包人使用的工程,在質量保修期內承擔質量保修責任。保修期為:________年____月____日________年____月____日。風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產生的違反合同的行為,并在合同中規定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發生,也有據可依。
十一、違約責任
(1)因承包人原因導致工程質量達不到約定的質量標準,承包人承擔返工或采取加固措施發生的全部費用;
(2)因承包方原因導致延誤工期,按工程總造價的萬分之三天賠償發包人;
(3)發包人不按合同約定支付工程款(進度款),雙方又未達成延期付款協議,導致施工無法進行,承包人可停止施工,由發包人承擔違約責任并按工程總造價的萬分之三天賠償承包人。
十二、爭議解決若雙方就經濟糾紛協商不成,可依法向起訴方住所所在地人民法院起訴。
十三、其他
(1)發包人、承包人履行合同全部義務后,發包人向承包人簽發履約證書,本合同即告終止。
(2)合同的權利義務終止后,發包人、承包人應當遵循誠實信用原則,履行通知、協助、保密等義務。
(3)本合同正本____份,具有同等效力,由發包人、承包人分別保存____份。
(4)雙方根據有關法律、行政法規規定,結合工程實際,經協商一致后,可對本合同內容具體化、補充或修改,其效力同本合同。
發包人:(公X)委托代理人:電話:傳真:開戶銀行:賬號:XX編碼:________年____月____日
承包人:(公X)委托代理人:電話:傳真:開戶銀行:賬號:XX編碼:________年____月____日
施工合同范本 篇2
甲方: 身份證號碼: (以下簡稱“甲方”) 乙方: 身份證號碼: (以下簡稱“乙方”)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,結合本工程的具體情況,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本工程施工有關事項協商一致,訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱: *** 自家住宅
工程地點: 佛山市**區**鎮**村
二、工程承包范圍:
承包范圍:按甲方提供的圖紙建造地基與主體工程從零開始以至第六層天面封頂工程,包含兩個化糞池與地面環繞主體渠道的建造。以上工程乙方自帶施工工具(如模板、頂木、機械、鐵鏟、斗車、吊籠、搭建雙排柵含紗網等)。
三、合同工期:
開工日期: 20xx 年 月 日。
四、質量標準及要求:
工程質量要求符合《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx合格標準。 需要注意的事項:
1、土方回填過程中,要求夯實緊密,不準未夯實就擅自進行隱蔽。
2、砌筑墻體過程中,乙方必須保證灰漿飽滿,組砌方法正確,軸線偏移不得大于規范要求,砌筑磚體不得出現上下通縫現象。
3、構造柱、梁關模前,應再次檢查鋼筋安裝位置、數量、間距、是否與施工圖紙一致,不得少筋漏筋,保護層留置是否正確,待合格后方可進行關模。模板支撐應牢固可靠,混凝土澆筑過程中,應充分振搗,不得漏振,以保證混凝土成型質量。混凝土澆筑完畢后,必須進行充分的養護。
4、工程投入使用的鋼材、水泥等所有材料,不得在施工中浪費,每次砌筑時的落地灰及時收用。同時嚴禁偷工減料,必須保質保量地施工。節約材料,并保管好材料,不得丟失。
五、合同價款:
承包金額:據實按建筑面積每平方米 元(大寫:人民幣 整)進行人工結算。
六、工程質量:
6.1乙方嚴格按照甲方提供的圖紙進行施工。
6.2工程質量以國家建筑工程質量檢驗評定標準為依據。
6.3因乙方原因工程質量達不到約定質量標準的,并且無法整改的,乙方承擔全部違約責任。
6.4經甲方項目負責人認定施工過程中不符合施工規范及質量要求的,甲方有權要求拆除和重新施工。經過整改,符合質量要求的,由乙方承擔拆除和重新施工的費用。
七、雙方責權:
7.1甲方供應該工程所需建筑材料。由于施工地點的環境問題等,施工材料存放的地點與施工現場所產生的距離,乙方不得以此理由加收甲方任何費用。
7.2甲方應及時對工程進度進行審核,對工程進度款應按照協議約定及時撥付。
7.3甲方提供現場施工用水、施工用電。
7.4、乙方必須保證工程質量并按設計圖紙和甲方要求施工(天面平滑、墻面平整、順直、水平、砌磚密實、樓梯步級均等)服從甲方指導、檢查、檢驗,確保工程質量好。
7.5、施工安全由乙方全權負責。
7.6、乙方不得任意浪費甲方材料,不準有盜竊甲方材料行為。
7.7、主體工程完成后,乙方負責清理施工現場內所有雜物,搭的建雙排柵需等甲方完成外墻裝修后才能拆除。
7.8、乙方負責找工人、組織、管理、指揮工人施工,乙方施工人員的`生活由乙方自理,乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系,乙方施工人員就餐飲水等均由乙方負責。
7.9、施工過程中使用到水泥泵車所產生費用由乙方負責。
八、安全施工:
8.1工程安全要求達到《JGJ59-99建筑施工安全檢查標準》合格標準,無重大安全事故,因乙方責任達不到此標準且出現重大安全事故的,由乙方承擔事故所產生的全部責任。
8.2乙方應遵守建設工程安全生產、文明施工的有關管理規定,嚴格按安全、文明標準組織施工。
8.3乙方必須遵守國家和當地政府有關職工健康安全、環境管理及保護的法律法規,保證施工場地的清潔和交工前施工現場的清理。
8.4乙方必須遵守甲方安全管理的相關制度,服從甲方統一管理,隨時接受甲方安全檢查人員實施的監督檢查。
8.5乙方采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,因乙方安全措施不力造成事故的責任和因此起發生的費用,由乙方全部承擔。
8.6乙方不允許與施工無關的人員進入施工現場,由此造成的大小安全事故由乙方負責。
九、工程款支付:
1、自本協議簽訂后,工程施工至第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第四層主體工程完工(第四層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第五層主體工程完工(第五層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );
第六層主體工程完工(第六層樓頂結束)后甲方付乙方 元(大寫:人民幣 );主體工程整體完工后經甲方驗收合格后即以實際測量面積為準,雙方結算,由甲方一次性付清工程余款。
2、甲、乙雙方必須共同遵守,以上約定的付款方式,不到付款時間,乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。
3、在合同期內,乙方不得故意長期停工或要求追加工錢,如果違反本條款,乙方必須賠嘗違約金2萬元,已做工程不再支付工錢,本合同終止。 十、本合同自簽訂之日起生效,一經簽字即具有法律效力,甲乙雙方如發生糾紛先自協商解決,如協商無效將按照《中華人民共和國合同法》交由司法部門處理。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,另附圖紙一份。
甲方(手印):身份證號碼:聯系電話:年 月 日
乙方(手印): 身份證號碼: 聯系電話: 年 月 日
施工合同范本 篇3
甲方:
乙方:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規,遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,雙方就工中擋土墻工程合作事項協商一致,簽訂本合同,雙方共同遵照執行: 一、工程名稱:
二、工程范圍和內容:
1 、工程范圍:范圍內擋土墻工程施工。
2 、工作內容:基坑開挖、臺背回填、灰土墊層、大擋墻砼基礎、擋墻基礎砌筑、墻身砌筑、砌體勾縫、腳手架搭設等所有相關內容的施工。
3 、承包方式: 本工程實行包工包料綜合包干方式承包,由乙方負責工程施工的一切事宜,所需的人工、材料、機械、儀器設備都由乙方自行解決。及其一切費用。
4 、工程價款 :本工程依據管理處批復的.暫定單價(以最終單價為準),3:7灰土墊層元 /m 3 ,擋土墻砌體元 /m3 5 、計量方式: 按分項進度支付,扣除管理費、稅金%。
6、發生合同糾紛時,雙方及時協商,另行簽訂補充協議,協商不成由甲方所在地人民法院仲裁解決。
7、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,自雙方代表簽字之時起生效,合同全部內容完成后自動失效。
甲方單位(蓋章)
甲方代表人:
年月日
年月日 乙方單位(蓋章)乙方代表人:
施工合同范本 篇4
建設單位:____________ (簡稱:甲方)
施工單位:____________ (簡稱:乙方)
經甲、乙雙方友好協商,乙方承接甲方位于 弱電系統工程的安裝,并按照《中華人民共和國合同法》和《建設安裝工程承包合同條款》的規定,結合本工程具體情況,經過協商,雙方達成如下協議。
一、 工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 工程內容:
1.4 工期要求: 年 __月__ 日。
1.5合同價款:人民幣小寫:¥_______ 元正,大寫: _______元正。
1.6系統主要設備配置清單,詳見附件表。
二、 甲乙雙方工作
2.1、甲方工作
2.1.1 施工場地具備開工條件,提前一周通知乙方進場。
2.1.2 開工前三天提供施工場地材料倉庫及施工用電。
2.1.3甲方接到乙方驗收申請后應在三個工作日內組織工程驗收。
2.1.4系統需作隱蔽暗埋時,甲方應根據乙方安裝技術的工藝要求,提供并暗埋所需的PVC管道及附屬鐵柜的土建工作。甲方負責建筑物內的堅井橋架,PVC管道并在管道內穿上鐵絲,兩端用防沙堵頭保護。施工中甲方負責協調土建方與乙方的施工協調,確保工程順利進行。
2.1.5甲方應遵守乙方對此系統的使用管理規定,不得擅自拆裝系統設備及終端,如因違反規定造成系統不能正常使用和損壞由甲方承擔。如擅自拆裝造成系統設備、器材非自然損壞,甲方需繳納設備、器材及安裝調試費。
2.2、乙方工作
2.2.1 乙方負責施工及場地的防護工作,并執行甲方現場管理規定。
2.2.2 乙方保持自己施工及場地的整潔衛生和文明有序。
2.2.3施工安全由乙方負責。
三、工程款支付金額和時間
3.1、合同簽訂甲方即支付乙方合同價50%,小寫:¥_______ 元正,即大寫: 元正。
3.2、在甲方款項未付清之前,設備所有權歸乙方。
3.3、工程款項支付至本合同簽訂單位賬戶:宣威市榮信科技有限公司。
四、變更設計
4.1、甲方變更設計應在七天內通知乙方,因未及時通知造成的損失由甲方負責,變更在雙方確認生效后執行。
4.2、乙方涉及到變更設計、原材料的更換或合理化建議,必須經甲方同意后才能施工。
五 、竣工結算
按合同單價制結算,如遇甲方土建主體或設計變更原因產生的'變更,按變更增減結算。
六、違約責任:
6.1、乙方質量達不到設計要求,乙方無條件返工達到設計要求,工期不得順延,所造成的損失由乙方負責。
6.2、如甲方不按合同約定付款,則每超過一天按合同總金額的0.2%支付違約金給乙方,并工程施工工期順延。
七、保修方式:乙方對所提供的硬件設備保修一年,包括技術服務培訓一次。人為與自然不可抗拒力量因素除外,終身有償售后服務,在接到用戶報修電話48小時內積極響應,重大問題72小時內解決。
八、爭議的解決
8.1、雙方友好協商。
8.2、由人民法院按司法程序解決。
九、未盡事宜,甲、乙雙方另行協商解決。
十、其它補充內容
十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份。
甲方: 法人代表:_______
委托代理人:_______ 委托代理人:_______
簽訂日期:_______ 年_______ 月_______ 日 簽訂日期:提供的設計圖紙及甲方變更后簽證確認的設計圖紙。
四、承包方式
1、乙方包工,包料的承包方式。
2、根據甲方的功能需求及現場的實際情況如需增加設備,經雙方確認后,可以做適當的現場調整。
3、工程變更部分經由甲方簽證后另行結算,變更部分造價按照附件工程量單價及輔材單價執行。
五、合同工期
按甲方的施工進度及具體要求,雙方共同確認“施工進度表”。
六、施工要求
符合國家現行標準及規范。
七、質量標準及規范
本工程質量標準為優良(省優)。
八、質保期
驗收合格后12個月。
九、合同價款
按444戶計算,單價380.00元(含稅)
金額(大寫):人民幣壹拾陸萬捌仟柒佰貳拾元整
金額(小寫):168720.00元整
付款方式:
1、合同簽定經后,甲方預付乙方工程備料款50000.00元,乙方收到此批貨款后進場布線、施工。
2、設備合部施工完畢,經甲方驗收合格3日內甲方將昌茂花園6#樓3單元1、2、3、4號地下室以96048.00元人民幣抵工程款給乙方。
3、甲方留質量保證金8720.00元,一年后支付(從驗收合格之日起計算),終身維護。
4、提供發票為產品增值普通發票。
5、門卡每張3.50元。
十、驗收
甲方驗收標準依據乙方所提供產品使用書上出具標準進行驗收。
甲方責任:
1、甲方為乙方提供建筑設計施工圖,電氣設計施工圖紙一套,管網走向圖(白圖)一套。
2、甲方提供施工用臨時水、電。
3、甲方提供乙方住現場施工用暫設房及照明用電。
4、甲方提供各系統中控機房內的接地線。
5、甲方配合乙方協調解決管道預埋堵塞、場地測試等有關事宜。
十一、乙方責任
1、乙方派駐現場1名項目經理及專業工程師。
2、根據甲方提供的圖紙進行設計,經甲方確認后可作為工程施工的依據,竣工圖紙不另收費。
3、乙方進入現場的所有人員必須遵守各項安全規定,嚴禁違章作業。
4、乙方應認真執行甲方的管理,參加甲方組織的工程例會。
十二、雙方責任
1、甲方不按合同約定支付工程款,雙方又未達成遷期付款協議由此影響施工進行,每逾期一天,扣罰甲方合同價款的千分之五違約金,同時乙方有權自行處理所提供進場設備。
2、因乙方原因造成工期延誤,乙方負責賠償由此造成的經濟損失。
十三、增訓及服務
1、乙方為甲方管理人員進行維護操作的培訓。
2、乙方維護人員如出現故障應在24小時內到場,48小時內解決問題。
3、合同簽定后,即具有法律效力,甲乙雙方都應認真履行合同各項條款。如任何一方擅自終止合同或除不可抗力因素外的原因致使合同無法履行,另一方可向地方人民法院提出訴訟。
十四、其它
1、本工程各項簽證文件及附件是本合同有效組成部分,與本合同不同之處,以本合同規定為準。
2、本合同一式四份,經雙方簽字蓋章后生效。
甲 方(章):_______ 乙 方(章):_______
負責人簽字:_______ 負責人簽字:_______
日期:_______ 年 _______月_______ 日 日期:_______ 年_______ 月 _______日
施工合同范本 篇5
甲方:
乙方:
為明確雙方的權利和義務,遵循平等、公平的'原則,根據相關法律和法規,甲方就乙方承包施工的工程內容與乙方達成如下協議,望雙方共同遵守。
一、 工程名稱:
二、 承包工程內容:
三、 承包及付款方式:包工包料,暫估價為 萬元,每月按實際完成工程量的%支付進度款。
四、 工 期:20xx年 月 日開工到20xx年 月 日竣工。
五、 工程質量
1、 乙方應嚴格按照國家有關建筑、市政工程施工規范、規程和標準進行施工。
2、 隱蔽工程必須接受業主單位派駐工地代表檢查驗收和質量監督簽證后,方可進行下一道工序。
3、 工程竣工后由甲方組織有關人員進行初驗,發現不合格工程部位,必須無條件返工,直到合格為止。
六、 工程造價
1、 工程承包預算造價執行(20xx)《浙江省市政設施養護維修工程定額》;材料價格按施工當期的《湖州市建設工程造價信息》、《浙江省建設維修工程造價信息》計取;工程量按實計取;人工費按相應規定調整。
2、 工程竣工后,按實際工作量由乙方編制竣工決算,甲方報審價部門審核后,結算工程承包款項。
七、 工程款撥付
1、 工程竣工決算審核后,其余工程款付清。
八、 施工安全
工程施工期間,乙方應遵守工程建設安全生產有關規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故責任和因此發生的費用,由承包人承擔。
九、 本合同一式四份,甲、乙雙方各執二份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
施工合同范本 篇6
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規,遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方協商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:室內裝飾、強弱電等零星維修。
4、合同期限:
二、工程服務形式
包工、包料、包工期、包質量。
三、結算方式
甲、乙雙方就需要維修部位及工程量,按技術聯系單形式會簽,工程量以甲、乙雙方簽字確認后的技術聯系單內容為基準,甲、乙雙方依據約定的單價進行結算,確定工程總造價。
甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方共同簽字的工程量技術聯系單,作為結算依據。
四、工程總價
工程總價按實結算。
五、工程質量監督與檢查驗收
乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工,并隨時接受甲方的檢查,對甲方提出的問題,應及時進行整改。維修工程結束后,由甲、乙雙方共同對工程進行驗收,驗收合格以雙方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時,對于甲方確認的尚未修復的工程質量問題,由乙方負責按甲方的要求繼續維修。
六、工程款支付
1、工程款支付方式為轉賬。
2、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告,雙方按本合同約定標準進行結算,結算值經甲方確認后,一次性付清。
3、甲方每次付款的同時,乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票。否則,甲方有權拒絕支付工程款。
七、保修
1、自乙方維修工程完工后,乙方須對全部工程承擔保修責任。
2、保修期內,如維修工程出現質量問題,乙方應保證接到甲方通知后24小時內派人進行檢查及維修。
3、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作。
4、在保修期內,乙方應定期對施工工程進行巡訪,做好回訪記錄,并對存在隱患的質量問題,予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話,以便通知乙方進行維修。
八、安全施工
乙方按有關規定采取嚴格的施工安全措施,承擔由于自身安全措施不力造成的`事故責任和因此發生的費用及后果,乙方施工人員的人身安全由乙方負責。乙方應為施工人員購買人身意外傷害險及與工程施工有關的一切保險。凡在施工過程中發生安全責任事故或其他責任事故,均由乙方承擔責任。
九、施工責任
1、甲方在乙方施工中為乙方提供水、電等便利,并負責有關部門協調。
2、乙方指派 為本工程駐工地代表,按本合同要求組織施工,保質、保量、按期完成本合同規定之內容。并負責與甲方進行溝通、聯系,該負責人向甲方所作出的針對本工程
十、其它
1、本工程如涉及工程價款的確認,相關的確認需經甲方代表確認后為有效。
2、甲、乙雙方確定的結算書和甲、乙雙方共同簽字的工程量技術聯系單作為本合同附件,與本合同具有同等法律效力。
3、本合同一式肆份,甲乙雙方各執貳份,本合同自甲、乙雙方簽字蓋章之日起生效。
4、未盡事宜或合同執行中發生糾紛,雙方應友好協商解決。協商不成,由該維修工程所在地人民法院解決。
甲方: 乙方:
(蓋章) (蓋章)
法定代表人(簽字或蓋章): 法定代表人(簽字或蓋章):
簽訂日期:20xx年 月 日
施工合同范本 篇7
甲方(委托方):
乙方(承攬方):
經甲、乙方協商一致,乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工:
為確保工期、質量,雙方協議如下:
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工,不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權利;對自己的施工人員的人身、財產安全負全部責任,甲方無權干涉。
四、承攬期限:自20xx年4月25日始至20xx年4月30日止。
五、承攬費用總計:人民幣叁萬元整(小寫:30000、00元);
六、承攬費用支付方式:合同生效后,施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用,不再產生任何費用。
七、質保期:自竣工驗收后保修一年。
八、質量要求:必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%,優良率達到95%。
九、承攬期限內,乙方負責協調相關管線、光纜等相關單位,并確保不影響相關單位的正常運營,甲方有權監督檢查乙方的施工質量。因乙方原因造成的質量不合格,甲方有權要求乙方在規定的時間內無償返工,達到質量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工,應嚴格執行泰安市的相關文件規定,因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的,由乙方負責協調有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工,乙方做好施工現場環境保、勞動保護和安全生產。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備,在驗收交接前應負責保管,保證其完好狀態。
十三、合同價款調整:本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款,但有下列情況之一的可作調整:
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經雙方認可的承攬項目數量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限,每拖延一日,按合同總價款的承擔甲方的經濟損失。
2、項目質量達不到驗收標準,經返工后仍達不到的,乙方應承擔因此給甲方造成的`經濟損失,并無權要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務,給乙方造成經濟損失的,應予賠償。
十五、驗收:乙方完成承攬工作后,由乙方負責相關政府單位進行驗收,并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全:乙方在完成承攬項目過程中,對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產損害,乙方承擔全部善后責任和經濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果,雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法:協商。協商不成,由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止:本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效,施工完畢后,經相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協議:本合同未盡事宜,雙方簽定書面補充協議,補充協議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份,甲乙雙方各執正本一份,副本六份。
甲方:(蓋章)乙方:(蓋章)
經辦人:_________(簽字)經辦人:_________(簽字)
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
施工合同范本 篇8
甲方:_________
乙方:_________
立契約書人委建人_________(甲方)與建方_________(乙方),本契約不動產標示委建事項經由甲乙雙方同意訂立條款如下,以資共同遵守:
第一條 房地標示:
本契約房屋坐落在_________市_________區_________地號土地內定名“_________”,經暫編號_________區_________棟_________樓的房屋一戶。
第二條 房屋面積:
本契約房屋面積包括室內、陽臺及走道、樓梯間、屋頂突物(僅限于水箱及樓梯間,其余部分不計入)地下室、電梯間等公共設施分攤面積在內計約_________平方米,(實際面積以當地政府機關復丈后,建筑改良物所有權狀記載的面積為準),但雙方同意建筑改良物所有權狀記載面積加上本條前列(陽臺走道、樓梯間等)公共設施分攤面積等,即相當于本契約所記載面積,若有增減,而其面積差額未逾百分之二時,雙方均不得異議,若增減面積誤差超過百分之二時,其誤差超過百分二部分,即以該戶出售時的平均單價為計算基準,由雙方互為補償。
第三條 本大樓的屋頂除水箱、樓梯間外,乙方的投資、規劃,其使用權歸乙方,但乙方應對甲方提供較一般人優惠的服務。
第四條 本大樓地下室產權登記為本大樓全體所有人共有,地下室除機電設外,其余場地如遇空襲時,應開放為公共避難場所,地下室平時作為停車場,由本大樓管理委員會統籌管理,其辦法另詳載于本大樓管理委員會管理章程。
第五條 甲方所訂購房屋的室內隔間裝飾及設備工程,其施工標準悉依_________市政府_________局核準的建造執照圖說按圖施工,如甲方要求變更或增減等,須征求乙方意,惟屬大樓整體裝置者不得刪減,變更后的工程款由雙方協議定之,但以不少于本契約所定的工程款一次付清與乙方,甲方未繳清增加的工程款前,乙方不得施工,如雙方對變更后工程款未能達成協議或甲方拒絕或延遲交付所增加變更的工程款時,視為甲方取消變更或增減,乙方仍按本契約原定項目施工。
第六條 工程期限:本契約房屋建筑工程,乙方應于本契約簽訂后_________月內工,自開工之日起_________工作天完工,并以開始申請使用執照為完工日期。但如有下列情形之一時不在此限,乙方不負遲延完工之責。
(一)甲方未依約定付款辦法的規定交付價款時。
(二)甲方要求變更內部隔間與設計,致遲延完工時。
(三)因不可抗力的原因如天災人x或法律法規限制等不可歸責于乙方的事由,以致工程不能如期進行時。
(四)本工程屋外排水溝及巷道鋪設工程,不受本條約完工時限的拘束,電等的`接通供應悉憑該公用事業作業程序而決定。
第七條 保固期限:
本契約房屋領到使用執照之日起,對本契約房屋建筑結構,乙方應負責保固_________年,但天災或不可歸責于乙方的原因而發生損毀者不在此限(門、窗、玻璃及水電配件、油漆、瓷磚等乙方不負責保固)。
第八條 甲方訂購本房地總價款為人民幣_________(大寫)元整,包括下房屋及裝修土地價款。
(一)房屋及裝修價款為人民幣_________(大寫)元整。
(二)土地價款為人民幣_________(大寫)元整,包括建筑基地,道路用及地上物補償金、土地改良費、公共設施用地等費用。
第九條 付款辦法:
本契約房地總價為人民幣_________(大寫)元整,分為備款人民幣_________(大寫)元整,優惠貸款人民幣_________(大寫)元整,銀行貸款人民幣_________(大寫)元整,甲方應按下列進度,將分期付款表上的金額,經乙方通知于繳款期限內繳付乙方,絕不拖延短欠。
第十條 貸款辦法:
本契約房屋甲方如須辦理銀行貸款時,應另行與乙方簽委托代辦貸款契約書及委任書以憑辦理貸款事宜。
第十一條 甲方如全部或一部分不履行本契約(第九條)所規定工程進度的定付款時,其逾期部分甲方愿自通知交款日后第_________天起,按日加付千分之一計算滯納金,上項滯納金于補交其應付款時一并付與乙方,如逾期滯納達十五天,經乙方催告仍延不交付時,即視為甲方違約,乙方不得解除本契約及代辦貸款委托書,代管印章委托書等與本契約有連帶關系的約定,甲方同意將已繳的款項現金部分由乙方沒收,以為抵償乙方所受的損失,乙方并得將甲方所訂購的房地另行出售與第三者或為其他處分,甲方絕無異議,甲方若依前條約定的付款規定,以票據支付時,甲方保證兌現,如有遭退票情形等,視為甲方未繳款,依前述約定方式處理。
第十二條 本約房屋如乙方非因第五條的情形而逾期交屋時,其每逾一日按賣總價千分之一計算違約金與甲方,如乙方因本身因素不履行交屋,及半途發生糾葛不能出賣等情況時,除應將既收價款全數退還甲方外,并應賠償所付價款同額的損害金予甲方作為乙方不履行本契約的損害賠償總額。倘因政府頒布禁建等不可歸責于乙方的事由,致使乙方不能交付本契約房屋時,雙方同意解除本契約,乙方應將甲方所繳付價款加計利息(按照銀行一年期定期存款利息計算)退還甲方。
第十三條 契約房屋已登記于甲方名義,如甲方違約拒付款項,經乙方催仍不交付時,甲方同意名義變更為乙方或乙方所指定之人,甲方不得另有其他的要求。
第十四條 甲方負責訂購本房屋土地,其房屋產權及基地產權的移轉登記事,乙方負責于本房屋建造完成,經政府主管單位發給使用執照,及甲方依約履行其義務后,乙方負責聘請代書與甲方共同委托統籌辦理,甲方應按照乙方通知的時間內,將應提出的證件及在有關文件上蓋章,連同各項稅捐交與乙方或委托的代書以資辦理。甲、乙雙方應負擔的費用如下:
(一)建筑物登記費、土地登記費、印花稅、契稅、監證費(或公證費用各項規費及代辦產權登記費用由甲方負擔。
(二)本契約土地移轉過戶前的土地價款及移轉過戶時發生的增值稅由乙負擔。
(三)本契約房地移轉登記及質押x款的抵押權設定登記移轉規費,公定紙、印花稅、保險費及代辦手續費均由甲方負擔。
(四)自領到使用執照之日起所發生的房屋稅、地價稅、工程受益費不論方已否遷入或抬頭為任何一方,均由甲方負擔如數繳清不得異議。
(五)以上各項應由甲方負擔的費用,如由乙方先行墊付或代繳,甲方應數歸還需要。
第十五條 產權登記:本契約房地產權登記由乙方指定代理人,統一辦理土移轉登記,建物所有權登記及貸款抵押權設定登記等手續。
第十六條 本契約房地,乙方保證產權清楚,絕無任何糾紛或設定他項權利象,如有任何糾葛,乙方應負責清理,不得損害甲方的利益。
第十七條 甲方同意于本房屋完工并接通水電之日起,無論所開列單據的抬為任何一方,均就負擔下列費用:
(一)本戶水電基本費用。
(二)本房屋自領得使用執照日起的房屋稅。
(三)屬于本房屋公共使用應由全體住戶分擔的水電費用。
(四)屬于本建筑清潔保持、公共設施及設備的整理、操作與維護等事項應由全體住戶分擔的管理費用。
(五)本房屋有關公共管理費用的分擔。
第十八條 本契約房屋于建筑完成經主管機關發給使用執照后,甲方應付清列款項稅費等,乙方始行交屋,甲方如不協辦或遲延逾期的,致影響本契約各項產權登記或施工進度時視同違約,并應負賠償乙方一切損失之責。
(一)繳付本約第十四條第一、三、四項約定應付的稅捐。
(二)辦妥產權登記及代辦貸款等費用,并預付乙方四個月的利息。
(三)付清因逾期付款的滯納金。
(四)付清本房屋的所有優惠貸款。
第十九條 通知送達:甲乙雙方所為的征詢、洽商或通知辦理事項均以書面本約所載住址掛號郵寄為之,有拒收或無法投遞致退回的,均以郵局第一次投遞之日期為送達之日。甲方的住址如有變更時,負有通知乙方的義務。
第二十條 其他事項:
(一)如甲方半途要求在本契約房屋變更設計,須以書面征得乙方同意后托乙方辦理,所需工程費用經雙方議定價格后,差價由甲方于變更同時給付乙方,但經不減少于原定總價為原則,如甲方未在約定期間內給付時,乙方即視為甲方已取消變更設計的要求,乙方為避免影響工程的進度,得按原合約圖說施工,甲方無異議。
(二)乙方通知交屋并給遷入證明前,甲方絕不進行本約房屋自行裝潢施。
(三)本契約書于付清所定價款辦妥交屋手續、土地移轉登記完畢甲方領所有權同時,本契約書及本約有連帶關系的契約、附件,甲方得一并由乙方收回作廢。
第二十一條 本契約的約束與效力:
(一)甲方未付清房地價款及未取得乙方同意前不得將本契約房地的權利義務自行轉讓他人,但經雙方同意后,本契約所約定事項對甲乙雙方權利與義務的受讓人合法繼承人具有同等約束力。
(二)本契約附件視為本契約的一部分,與本契約具有同等效力,附件未定的,依據本契約的規定。
第二十二條 未盡事宜:
本契約如有未盡事宜,必要時由甲乙雙方洽定。
第二十三條 契約分存:
上述契約事項經雙方同意,恐口頭無憑。特立本契書一式二份,甲乙雙方各執一份為憑,并自簽訂日起升效,印花稅由甲乙雙方自貼銷。
第二十四條 有關本契約的權義,雙方同意以_________法院為管轄法院。
甲方(蓋章):_________ 乙方(蓋章):_________
代表人(簽字):_________ 代表人(簽字):_________
住址:_________ 住址:_________
身份證號碼:_________ 身份證號碼:_________
電話:_________ 電話:_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點:_________ 簽訂地點:_________
施工合同范本 篇9
第四章 合同條款及格式(20xx版本)
第一節 通用合同條款
通用合同條款
1、一般約定
1.1 詞語定義
通用合同條款、專用合同條款中的下列詞語應具有本款所賦予的含義。
1.1.1 合同
1.1.1.1 合同文件(或稱合同):指合同協議書、中標通知書、投標函及投標函附錄、專用合同條款、通用合同條款、技術標準和要求、圖紙、已標價工程量清單,以及其他合同文件。
1.1.1.2 合同協議書:指第1.5 款所指的合同協議書。
1.1.1.3 中標通知書:指發包人通知承包人中標的函件。
1.1.1.4 投標函:指構成合同文件組成部分的由承包人填寫并簽署的投標函。
1.1.1.5 投標函附錄:指附在投標函后構成合同文件的投標函附錄。
1.1.1.6 技術標準和要求:指構成合同文件組成部分的名為技術標準和要求的文件,包括合同雙方當事人約定對其所作的修改或補充。
1.1.1.7 圖紙:指包含在合同中的工程圖紙,以及由發包人按合同約定提供的任何補充和修改的圖紙,包括配套的說明。
1.1.1.8 己標價工程量清單:指構成合同文件組成部分的由承包人按照規定的格式和要求填寫并標明價格的工程量清單。
1.1.1.9 其他合同文件:指經合同雙方當事人確認構成合同文件的其他文件。
1.1.2 合同當事人和人員
1.1.2.1 合同當事人:指發包人和(或)承包人。
1.1.2.2 發包人:指專用合同條款中指明并與承包人在合同協議書中簽字的當事人。
1.1.2.3 承包人:指與發包人簽訂合同協議書的當事人。
1.1.2.4 承包人項目經理:指承包人派駐施工場地的全
權負責人。
1.1.2 . 5 分包人:指從承包人處分包合同中某一部分工程,并與其簽訂分包合同的分包人。
1.1.2.6 監理人:指在專用合同條款中指明的,受發包人委托對合同履行實施管理的法人或其他組織。
1.1.2.7 總監理工程師(總監):指由監理人委派常駐施工場地對合同履行實施管理的全權負責人。
1.1.3 工程和設備
1.1.3.1 工程:指永久工程和(或)臨時工程。
1.1.3.2 永久工程:指按合同約定建造并移交給發包人的工程,包括工程設備。
1.1.3.3 臨時工程:指為完成合同約定的永久工程所修建的各類臨時性工程,不包括施工設備。
1.1.3.4 單位工程:指專用合同條款中指明特定范圍的永久工程。
1.1.3.5 工程設備:指構成或計劃構成永久工程一部分的機電設備、金屬結構設備、儀器裝置及其他類似的設備和裝置。
1.1.3.6 施工設備:指為完成合同約定的各項工作所需的設備、器具和其他物品,不包括臨時工程和材料。
1.1.3.7 臨時設施:指為完成合同約定的各項工作所服務的臨時性生產和生活設施。
1.1.3.8 承包人設備:指承包人自帶的施工設備。
1.1.3.9 施工場地(或稱工地、現場):指用于合同工程施工的場所,以及在合同中指定作為施工場地組成部分的其他場所,包括永久占地和臨時占地。
1.1.3.10 永久占地:指專用合同條款中指明為實施合同工程需永久占用的土地。
1.1.3.11 臨時占地:指專用合同條款中指明為實施合同工程需臨時占用的土地。
1.1.4 日期
1.1.4.1 開工通知:指監理人按第11.1款通知承包人開工的函件。
1.1.4.2 開工日期:指監理人按第11.1款發出的開工通知中寫明的開工日期。
1.1.4.3 工期:指承包人在投標函中承諾的完成合同工程所需的期限,包括按第11.3款、第11.4款和第11.6款約定所作的變更。
1.1.4.4 竣工日期:指第1.1.4.3目約定工期屆滿時的日期。實際竣工日期以工程接收證書中寫明的日期為準。
1.1.4.5 缺陷責任期:指履行第19.2款約定的缺陷責任的期限,具體期限由專用合同條款約定,包括根據第19.3 款約定所作的延長。
1.1.4.6 基準日期:指投標截止時間前28天的日期。
1.1.4.7 天:除特別指明外,指日歷天。合同中按天計算時間的,開始當天不計入,從次日開始計算。期限最后一天的截止時間為當天24:00。
1.1.5 合同價格和費用
1.1.5.1 簽約合同價:指簽定合同時合同協議書中寫明的,包括了暫列金額、暫估價的合同總金額。
1.1.5.2 合同價格:指承包人按合同約定完成了包括缺陷責任期內的全部承包工作后,發包人應付給承包人的金額,包括在履行合同過程中按合同約定進行的變更和調整。
1.1.5.3 費用:指為履行合同所發生的'或將要發生的所有合理開支,包括管理費和應分攤的其他費用,但不包括利潤。
1.1.5.4 暫列金額:指已標價工程量清單中所列的暫列金額,用于在簽訂協議書時尚未確定或不可預
見變更的施工及其所需材料、工程設備、服務等的金額,包括以計日工方式支付的金額。
1.1.5.5 暫估價:指發包人在工程量清單中給定的用于支付必然發生但暫時不能確定價格的材料、設備以及專業工程的金額。
1.1.5.6 計日工:指對零星工作采取的一種計價方式,按合同中的計日工子目及其單價計價付款。
1.1.5.7 質量保證金(或稱保留金):指按第17.41項約定用于保證在缺陷責任期內履行缺陷修復義務的金額。
1.1.6 其他
1.1.6.1 書面形式:指合同文件、信函、電報、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。
1.2 語言文字
除專用術語外,合同使用的語言文字為中文。必要時專用術語應附有中文注釋。
1.3 法律
適用于合同的法律包括中華人民共和國法律、行政法規、部門規章,以及工程所在地的地方法規、自治條例、單行條例和地方政府規章。
1.4 合同文件的優先順序
組成合同的各項文件應互相解釋,互為說明。除專用合同條款另有約定外,解釋合同文件的優先順序如下:
(l)合同協議書;
(2)中標通知書;
(3)投標函及投標函附錄;
(4)專用合同條款;
(5)通用合同條款;
(6)技術標準和要求;
(7)圖紙;
(8)已標價工程量清單;
(9)其他合同文件。
1.5 合同協議書
承包人按中標通知書規定的時間與發包人簽訂合同協議書。除法律另有規定或合同另有約定外,發包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同協議書上簽字并蓋單位章后,合同生效。
1.6 圖紙和承包人文件
1.6.1 圖紙的提供
施工合同范本 篇10
委托方(甲):
承包方(乙):
按照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《建筑工程質量管理條列》,經雙方協商,甲方決定將師宗百貨公司改造項目的施工現場圍墻砌筑工程交由乙方施工,雙方協議按以下條款執行:
一、工程范圍:砌筑范圍、位置由甲方現場工作人員現場指定。
二、質量及砌筑形態要求采用24墻砌筑,墻高2.2米,每6米一個承接墩,墩高2.4米,墩頂端要求形式按后附圖。
量要求:
1、圍墻必須垂直、牢固,結構合理,形態美觀,砌筑砂漿須飽滿,嚴格按建筑磚砌墻的'質量標準執行。
2、外墻以砂漿抹平,必須平整且砂漿厚度要達到1㎝以上。
三、計量及計價標準
1、2.2米高24墻每米含材料費、人工費、工時費,綜合單價100元/㎡。
2、增加墻墩按360mm厚,高度2.4米計,每米綜合單價440元/m;
3、墩部的不規則形態按用磚數折算為24墻(2.2米高)的延平米計價。
四、付款方式協議簽訂后,甲方預付1萬元施工準備費,施工完畢,經甲方驗收合格并辦理結算后除質保金外一次付清,質保金5000元。
五、施工工期:自甲方通知進場施工起,每100米用時不超過3天。超時每天罰款500元。
六、乙方工作人員的安全自行負責,乙方施工期間須對行人安全負責。
七、遇有人阻撓砌筑時應停止施工,不與之爭執,報甲方工作人員處理。
八、未盡事宜由雙方協商解決。
注:工程完工后結算時乙方需開具工程發票,甲方方可支付工程款。
甲方(蓋章):_______________ 乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________ 乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________ 地址:___________________________
電話:_______________________ 電話:___________________________
傳真:_______________________ 傳真:___________________________
日期:______年______月_____日 日期:_______年_______月_______日
施工合同范本 篇11
發包方(以下稱甲方):
法定代表人:
身份證號碼:
承包方(以下稱乙方):
法定代表人:
身份證號碼:
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規,為明確雙方在施工過程中的權利、義務,經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條工程項目
一、工程名稱:______________________________
二、工程地點:______________________________
三、工程內容:______________________________
四、承包形式:______________________________
五、工程立項批準文號:______________________________
六、工程承包范圍:______________________________
第二條工程期限
一、合同工期總日歷天數_______天;
開工日期:______年______月______日;
竣工日期:______年______月______日。
二、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期可相應順延:
1、在施工中如因停電、停水_______小時以上或連續間歇性停水、停電_______天以上(每次連續_______小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素;
3、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程價款、結算及付款方式
雙方同意按下述第_______方式支付本合同價款,甲方付款前,乙方應提供正式發票。
第一種方式:本合同實行固定總價,經甲乙雙方核定按本工程合同包干價為_______元人民幣(大寫:__________)。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后_______日內,甲方支付_______元工程款;
2、工程竣工經甲方驗收合格后,甲方支付_______元工程款;
3、余款_______元作為質量保證金,待保修期滿后_______個工作日內無息支付。
第二種方式:本合同實行按實結算,雙方依據最新現行定額計價規范和施工期(或材料定購期)的信息價(信息價不明確的以甲方確認材料價為準)進行計算,計算后的總價下浮_______%作為本合同的結算價款。
1、甲方于_____年_____月_____日支付_______元;
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后,提交竣工驗收報告及工程決算書,經甲方審核確認后,付至結算價款的_______%,留_______%做質保金,待保修期滿后_______個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證,簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。
二、乙方采購的材料、設備,必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程,甲方認為乙方提供的.材料需要復驗的,乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的,方可用于工程;復驗不符合質量要求的,應退貨處理,其復驗費和退貨損失由乙方承擔。
第五條施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料,作為施工的有效依據,乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容,為不影響施工進度,乙方應先行實施,并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據,工程采用包干價,對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條工程質量管理及驗收
一、質量標準:工程質量符合___________________標準。
二、工程具備隱蔽條件,乙方先進行自檢,并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格,甲方現場代表在驗收記錄上簽字后,承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格,乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
三、工程具備竣工驗收條件,乙方按國家工程竣工驗收有關規定,向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告(含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等)。驗收合格的,雙方進行交接,驗收不合格的,乙方應及時返工,費用由乙方自行承擔,返工導致工期延誤的,乙方應承擔相應的違約責任。
四、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用,由乙方承擔。
第八條質量保修
一、本工程保修期限為______年,自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內,乙方應保證通訊暢通,令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話,應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接,拖延推諉,甲方將視為乙方放棄保修責任,有權自行解決,由乙方承擔所有費用并加收_______%的勞務費。
乙方保修聯系電話:_____________;乙方保修聯系人:_____________。
第九條違約責任
一、乙方未能按時竣工的,每延期一日應按工程總價款的_______向甲方支付違約金(從工程款中直接扣除);無故延期_______日以上視為根本性違約,甲方有權解除本合同,乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外,還應向甲方支付違約金人民幣________元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約,視情節輕重乙方應按工程款的_______%向甲方支付違約金(可從工程款中直接扣除),此外應賠償因此給甲方造成的損失。
三、協議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
四、保密事項:
除法律規定或合同另有約定外,未經發包人同意,承包人不得將發包人提供的_________需要保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
除法律規定或合同另有約定外,未經承包人同意,發包人不得將承包人提供的_________保密的資料信息等商業秘密泄露給第三方。
第十條爭議解決
因本合同產生糾紛,如協商無法解決,雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條簽訂地點
本合同在簽訂。
第十二條補充協議
合同未盡事宜,合同當事人另行簽訂補充協議,補充協議是合同的組成部分。
第十三條合同生效
本合同自生效。
第十四條合同份數
本合同一式份,均具有同等法律效力,發包人執份,承包人執份。
發包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(簽字)
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
承包人:(公章)
法定代表人或其委托代理人:(簽字)
組織機構代碼:
地址:
郵政編碼:
電話:
傳真:
電子信箱:
開戶銀行:
賬號:
【施工合同 】相關文章:
施工合同施工合同04-21
施工施工合同04-20
施工合同小型施工合同10-01
施工施工合同15篇04-21
建筑施工承包施工合同04-03
施工合同05-15
施工的合同02-07
經典施工合同03-02
造價施工合同11-29
污水施工合同10-25