- 相關(guān)推薦
五金產(chǎn)品承攬加工合同書(shū)
隨著法律觀念的日漸普及，合同的類(lèi)型越來(lái)越多，簽訂合同能平衡雙方當(dāng)事人的平等地位。那么我們擬定合同的時(shí)候需要注意什么問(wèn)題呢？下面是小編精心整理的五金產(chǎn)品承攬加工合同書(shū)，僅供參考，希望能夠幫助到大家。
五金產(chǎn)品承攬加工合同書(shū)1
定作方：
承攬方：
簽訂地點(diǎn)：
一、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、數(shù)量、金額 簽訂時(shí)間：
產(chǎn)品名稱
規(guī)格型號(hào)
計(jì)量單位
數(shù)量
單價(jià)
總金額
合計(jì)人民幣金額(大寫(xiě))：
二、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)定做方對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的條件和期限：
三、交(提)貨時(shí)間、：
四、交(提)貨地點(diǎn)、方式：
五、運(yùn)輸方式及到達(dá)站港和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
六、合理?yè)p耗及計(jì)算方式：
七、包裝標(biāo)準(zhǔn)、包裝物的供應(yīng)與回收：
八、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限：
九、結(jié)算方式及期限：
十、違約責(zé)任：
十一、解決合同糾紛的`方式：
十二、其他約定事項(xiàng)：本合同蓋章(簽字)通過(guò)電子郵件方式簽訂即生效，與任何的書(shū)面或口頭協(xié)議具有同等法律效力。
定作方
單位名稱：
(章)
單位地址：
法定代表人：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開(kāi)戶銀行：
帳 號(hào)：
郵政編碼：
承攬方
單位名稱：
(章)
單位地址：
委托代理人：
電 話：
傳 真：
開(kāi) 戶 銀行：
帳 號(hào)：
郵政 編碼：
稅 號(hào)：
鑒(公)證意見(jiàn)
經(jīng)辦人：
監(jiān)(公)證機(jī)關(guān)(章)
年 月 日
(注：除國(guó)家另有規(guī)定外，鑒(公)證實(shí)行自愿原則)
五金產(chǎn)品承攬加工合同書(shū)2
定作方：
承攬方：
供料方：
委托方A與承接方B合作加工______________的產(chǎn)品。C作為A方指定的供料方，負(fù)責(zé)向B方提供加工所需的原材料。B方在A方處承攬加工服務(wù)時(shí)，必須從C方采購(gòu)所需的原材料。
經(jīng)三方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、工程項(xiàng)目名稱：
二、施工地點(diǎn)：
三、工程量：
四、工程總額及付款方式：
1、工程總額：
2、付款方式：
3、甲方支付完畢工程款項(xiàng)，擁有制品所有權(quán)。
五、工程期限：
1、合同簽定次日起核算，7個(gè)工作日。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
在進(jìn)行加工承攬業(yè)務(wù)時(shí)，非常重要的一點(diǎn)就是確保質(zhì)量約定明確，并且不要僅僅是口頭約定。這樣做的目的在于避免潛在的糾紛，保證雙方都能達(dá)到預(yù)期的結(jié)果。
質(zhì)量條款要約定明確仔細(xì)。
除了雙方封存樣品之外，還應(yīng)當(dāng)有一份書(shū)面材料來(lái)描述樣品的質(zhì)量。這份書(shū)面材料將以樣品為依據(jù)來(lái)記錄質(zhì)量信息。
以免樣品滅失或自然毀損或?qū)悠穬?nèi)部質(zhì)量有異議而發(fā)生糾紛。
六、乙方工作：
1、保證在工程期限內(nèi)完成工程的制作.安裝工作。
2、施工所有材料嚴(yán)格執(zhí)行工程項(xiàng)目預(yù)算書(shū)所規(guī)定的規(guī)格、品型。
七、甲方工作：
1、保證如合同約定支付乙方工程款項(xiàng)。
2、乙方進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)施工時(shí)，施工場(chǎng)地應(yīng)具備施工條件。
3、施工過(guò)程中協(xié)同乙方進(jìn)行物業(yè)管理或相關(guān)管理單位的協(xié)調(diào)工作。
4、負(fù)責(zé)合同約定門(mén)面標(biāo)識(shí)的所有審批工作。
八、丙方工作
風(fēng)險(xiǎn)提示：
原材料可以由定作人或承攬人提供。
不管哪方提供，均要約定對(duì)原材料的質(zhì)量要求。
尤其在訂制產(chǎn)品的'情況下，供應(yīng)商提供原材料時(shí)，承攬方必須格外重視對(duì)原材料質(zhì)量的驗(yàn)收，只有經(jīng)過(guò)驗(yàn)收合格后，才能將原材料入庫(kù)。
根據(jù)合同法的相關(guān)規(guī)定，若承攬方因未妥善保管而導(dǎo)致定作方提供的原材料及完成的成果遭受損毀或滅失，承攬方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)的損害賠償責(zé)任。
為此，承攬方應(yīng)該提高保管材料的風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)。
1、丙方應(yīng)當(dāng)提交產(chǎn)品品種、型號(hào)、規(guī)格、質(zhì)量符合同規(guī)定的，如果不符合規(guī)定，甲方聲明同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，甲乙丙三方再次協(xié)商定價(jià)。
2、乙方在購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品時(shí)，若發(fā)現(xiàn)丙方交付的貨物存在質(zhì)量瑕疵，則丙方有責(zé)任承擔(dān)返工、返修以及廢品處理等相關(guān)費(fèi)用。同時(shí)，丙方應(yīng)對(duì)由于貨物質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致的乙方交貨延誤承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。
九、驗(yàn)收：
1、材料以工程預(yù)算書(shū)中所標(biāo)明規(guī)格、品型驗(yàn)收。
2、廣告制作的規(guī)格、尺寸按施工圖紙及說(shuō)明驗(yàn)收。
3、項(xiàng)目完工后，由乙方工程監(jiān)理進(jìn)行自我檢查，并確保質(zhì)量符合要求。一旦自我檢查合格，乙方工程監(jiān)理將提交工程驗(yàn)收單，由甲乙雙方共同進(jìn)行項(xiàng)目驗(yàn)收。
4、在驗(yàn)收過(guò)程中，甲方如對(duì)質(zhì)量提出任何疑慮或不滿意之處，應(yīng)立即在驗(yàn)收單上詳細(xì)說(shuō)明。雙方將進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察，并確認(rèn)存在質(zhì)量問(wèn)題的情況下，乙方將負(fù)責(zé)后期整改。
5、甲方在支付工程驗(yàn)收款項(xiàng)時(shí)，應(yīng)在接收單手續(xù)上簽字或蓋章。工程驗(yàn)收單收到后的三日內(nèi)，甲方如無(wú)任何意見(jiàn)或書(shū)面說(shuō)明，將視為工程驗(yàn)收合格。
十、保修：
1、甲方如發(fā)現(xiàn)制品損壞應(yīng)及時(shí)通知乙方，乙方在12小時(shí)內(nèi)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行制品檢修，通報(bào)維修情況。
24小時(shí)內(nèi)保證制品的正常使用。
十一、安全責(zé)任：
1、乙方施工戶外廣告制品機(jī)構(gòu)安全責(zé)任1年。
2、施工過(guò)程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財(cái)產(chǎn)損失，乙方承擔(dān)完全責(zé)任。
3、因使用不當(dāng)、擅自改造、災(zāi)害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責(zé)任。
十二、合同變更：
1、合同內(nèi)容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。
2、當(dāng)合同發(fā)生變更導(dǎo)致與本合同有關(guān)的內(nèi)容不一致時(shí)，應(yīng)以合同變更后的附件為準(zhǔn)。
十三、違約責(zé)任：
1、乙方因自身原因，不能在施工期內(nèi)完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。
2、甲方如不能如期支付工程款項(xiàng)，逾期一天扣罰工程總額1%。
3、因?qū)徟掷m(xù)造成工程延期或罰款甲方承擔(dān)所有責(zé)任。
4、在甲方逾期未付應(yīng)付款項(xiàng)時(shí)，乙方擁有制品所有權(quán)。
5、當(dāng)一方未經(jīng)另一方同意，違反了合同約定時(shí)，另一方有權(quán)選擇不再履行合同，并要求違約方承擔(dān)因此造成的損失賠償。
6、在雙方發(fā)生糾紛時(shí)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)可向朝陽(yáng)法院提起訴訟。
十四、附件：
1、雙方公司經(jīng)營(yíng)執(zhí)照
2、工程項(xiàng)目預(yù)算，施工圖及效果圖。
十五、合同成立和生效
1、本合同訂立、執(zhí)行和解釋及爭(zhēng)議和解決均適應(yīng)中國(guó)法律。
2、附件及補(bǔ)充協(xié)議具有同等法律效力。
3、本合同一式2份，雙方各持1份。
十六、其他
本合同若有未盡事宜的，經(jīng)甲乙雙方或甲乙丙三方協(xié)商后可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，經(jīng)有關(guān)方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。
若補(bǔ)充協(xié)議與本合同有沖突的，以后補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。
若協(xié)商不成的，則適用其解釋的規(guī)定。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
_________年____月____日
丙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開(kāi)戶銀行：
賬號(hào)：
_________年____月____日
【五金產(chǎn)品承攬加工合同書(shū)】相關(guān)文章：
加工承攬合同書(shū)07-04
加工承攬合同書(shū)04-08
產(chǎn)品承攬加工合同書(shū)02-29
加工服裝承攬合同書(shū)03-06
加工制作承攬合同書(shū)04-20
企業(yè)加工承攬合同書(shū)05-09
承攬加工報(bào)刊亭合同書(shū)05-07
黃桃罐頭加工承攬合同書(shū)05-09