二手車公司裝飾承攬合同

時間：2024-07-25 10:34:01 合同我要投稿

相關推薦

二手車公司裝飾承攬合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，合同出現在我們生活中的次數越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編整理的二手車公司裝飾承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

二手車公司裝飾承攬合同

　　發包方：________裝飾工程有限公司

　　承包方：

　　經雙方協商一致，甲方將________區________醫院右側羽毛球館附二樓裝修工程以包工包料的方式承包給乙方。根據《中華人民共和國民法典》等相關規定，雙方本著平等，互利的原則，特訂立此合同，雙方共同遵守，具體條款如下：

　　一、工程概況

　　1、合同名稱：________二手車公司二樓裝飾

　　2、合同內容：包工包料裝修

　　3、工程標準：符合國家相關標準。

　　4、工程地點：________區________醫院右側羽毛球館附二樓

　　5、承包方式：包工包料。

　　二、質量技術要求

　　乙方將按照甲方的要求和國家有關施工驗收規范以及質量評定標準進行施工。施工結束后，竣工水平必須符合國家規定標準，甲方依此對其進行驗收。

　　三、工程價款

　　合同總造價：本工程的總價款包含了所有材料費、人工費、運輸費、垃圾清理費、電費以及相關稅費等，這些費用滿足了甲方驗收的要求。地磚和地板的主要材料費用也包含在內，但為了確保施工質量，乙方將由甲方選擇購買。如果發生施工工程合同外的變更或增加項目內容，產生額外費用的情況，雙方將協商一致并執行。

　　四、工期要求

　　工期約定：本合同工程的施工時間為自甲方簽訂合同之日起至竣工驗收，具體時間為____年___月___日至____年___月___日。乙方應當在合同約定的工期內完成施工任務。如有工期延誤，乙方應當按照每天總價款的2%支付違約金，并且按照實際延誤天數進行累計。但如因不可抗力原因造成施工無法進行，工期可以適當順延。

　　五、付款方式

　　當主材到場后，業主需支付工程承包方總價款的40%作為預付款。在裝修工程完工并經業主驗收合格后，剩余款項的95%將全部支付給工程承包方。剩余5%作為質保金，一年后無任何質量問題時將一次性付清。

　　六、雙方的權利和義務

　　甲方權利和義務：

　　由于甲方原因造成停工而終止合同時，甲方應按乙方所完成的工作量支付實際工程費。

　　乙方權利和義務：

　　1、乙方按甲方施工要求施工。

　　2、若本工程達不到業主要求的合格標準，乙方除負責返工外，由此造成的一切經濟損失由乙方承擔。

　　3、負責工程現場的安全管理，嚴格防范火災，并倡導文明施工。同時，應避免由于施工而導致管道堵塞、滲漏水、停電或物品損壞等意外事件的發生，防止對他人造成不良影響。若出現上述情況，乙方必須立即承擔修復或賠償責任。如乙方未能及時修復或賠償，甲方有權從工程款中直接扣除相應費用。如工程款不足以支付修復或賠償費用，乙方需在3日內向甲方補足差額。

　　4、工程完工后出現的質量問題，乙方自行維修，所造成的一切費用由乙負責支付。

　　5、如乙方施工進度不能保證按時交工，甲方有權安排其他單位進場施工，由此發生的一切費用從乙方合同總價款中扣除。

　　6、乙方在執行本合同期間，乙方自己發生及乙方給甲方、第三方造成的一切傷、亡、事故。

　　7、乙方應及時向工人支付工資，如甲方發現乙方未及時支付工人工資時，甲方有權扣除未支付款項并終止本合同的履行。

　　七、其它約定事項

　　1、如遇不可抗力因素致使本工程不能正常進行時，乙方應及時書面報告甲方，經甲方蓋章認可后工期可相應順延。

　　2、在施工期間，乙方應當及時通知甲方進行工程質量的交接工作。為此，甲方派遣了兩名項目監督員來到現場進行監管，分別是________和________。乙方必須保持尊重的態度與這兩位監督員進行溝通，并確保按照合同規定的時間、質量和數量要求進行施工，以最終實現最佳效果。

　　八、違約責任

　　雙方必須遵守以上所述的條款，一旦有任何一方違反協議約定，從而導致另一方無法執行協議，則依據中華人民共和國民法典的相關規定來承擔違約責任。違約方應按照合同金額的20%支付違約金，如果違約金不足以彌補守約方實際損失，則違約方需在3天內賠償守約方的實際損失。

　　九、解決合同糾紛的方式

　　雙方協商解決，協商不成，向甲方所在地人民法院起訴解決。

　　十、本合同一式貳份，甲方執壹份，乙方執壹份，均具有同等法律效力。