房屋裝修承攬合同
在當今不斷發展的世界，越來越多的場景和場合需要用到合同，它也是實現專業化合作的紐帶。那么正式、規范的合同是什么樣的呢？以下是小編收集整理的房屋裝修承攬合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
房屋裝修承攬合同 篇1
甲方（定作人）：_________________住址：_________________身份證號碼：_________________
乙方（承攬人）：_________________住址：_________________身份證號碼：_________________
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權利義務關系，經平等協商。
一、雙方權利義務
1、乙方有責任加強對施工人員的安全教育，嚴格監督管理并確保遵守安全操作規程，為施工人員提供安全帽、安全繩、安全網等必要的安全防護用品。對于由于乙方人員的故意或疏忽所導致的安全事故，乙方應承擔全部責任，甲方與此無關。
2、我們需要甲方提供建筑裝修所需的材料，包括磚、水泥、沙子、水源、電源、內外墻磚、鐵絲和地板磚等。為確保施工進度，乙方會提前5天通知甲方需購買哪些材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內外粉墻，內外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設。
4、甲方和乙方簽署合同，乙方擁有豐富的'房屋裝修經驗，負責施工建設并完成建設任務。雙方明確，不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質量和工期要求
1、工期從20_____年___月___日開始建設，到20___年___月___日止，工期為___天。
2、乙方應當本著保質保量的原則，加強質量管理。
3、在約定的工期內，有權要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內，甲方發現質量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣______元。
2、支付方式：工程開始后，完成工程總量的一半時進行第一次支付。房屋竣工并且甲方驗收合格后的15天內進行第二次支付。
3、乙方質量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、如果乙方的工程質量未能符合要求，那么乙方需要承擔修理和重做的責任。因此造成的任何損失都需要由乙方進行賠償。如果因為乙方的原因導致合同無法執行，那么乙方需要承擔違約金_________元，并且賠償甲方因此所遭受的所有損失。
2、如果乙方無視甲方的合理要求，或者故意采取消極怠工和拖延工期等行為給甲方帶來困難，將視為乙方實質性違約。甲方有權解除合同，并要求乙方承擔違約金______元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發生合同爭議時，雙方應友好協商。
2、如協商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、本合同為雙方達成的協議，雙方應共同履行。如需對本合同進行修改，應經過雙方協商一致并簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等的法律效力。
此協議一式三份。
甲方簽字：_______________乙方簽字：____________
______年___月___日______年___月___日
房屋裝修承攬合同 篇2
甲方：_______________
乙方：_______________
鑒于甲方系發包方，乙方系承攬方，年月日甲自愿將位于____________________________________承攬給乙方裝修，現甲、乙雙方本著平等自愿，協商一致的原則，就房屋裝修有關方面，特此訂立如下協議：
一、工程地點及概況
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結構：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、本合同簽訂后，甲方預付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方（含定金________。）
3、施工及安裝竣工驗收后當天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式
乙方負責施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供
關于材料供應，甲乙雙方充分協商采用____方式供應材料。
1、甲方應提供本工程所需的材料，并確保所提供的材料符合質量標準。乙方在收到材料后應立即進行檢驗，如發現不符合質量標準的情況，必須及時通知甲方更換。若因未及時更換材料導致工程出現損失，則由甲方承擔相應責任。如延誤工期，施工期限相應順延。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標準，并接受甲方檢驗。
五、質量標準及驗收期限
施工要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。房屋交付給甲方，甲方應即時驗收，甲方應在3日內檢驗，如在該期限內。
六、施工期限
施工期限為_______，自______年___月___日起至______年___月___日止。如因甲方原因或不可抗力原因導致工程進展延誤，則施工期限相應地順延。
七、違約責任
1、由于甲方原因導致延期開工或中途停工，除順延工期外，甲方應補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應支付_____元，如甲方不按合同約定預付工程款，每拖延一天。
2、由于乙方原因導致工程延期竣工，乙方應按每天支付____元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的，造成的損失由甲方負責。
八、雙方權利及義務
1、乙方根據甲方要求設計圖紙，圖紙一式兩份，甲乙雙方各執一份。如乙方發現根據甲方要求設計的圖紙或者技術要求不合理的'，應當及時通知甲方。
2、當甲方在工程項目進行中提出變更乙方工作的要求，例如增加項目內容等，甲方應支付乙方實際增加所產生的費用，并對由此給乙方造成的損失進行賠償。
3、在施工期間，乙方應接受甲方的必要監督檢驗。但甲方進行監督檢驗時不得妨礙乙方正常工作，如影響工程進展導致工期順延，乙方因此遭受損失的，甲方應當賠償。
4、乙方房屋裝修完成后，應當即時向甲方交付，甲方應當即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協助的，甲方有協助的義務。甲方不履行協助義務致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內履行協助義務，并相應順延履行期限；甲方逾期不履行的。
九、其他約定
1、本合同事項如有未盡事宜，甲乙雙方可協商補充約定，經雙方簽署確認后與本合同具有同等法律效力。
2、本協議一式兩份，甲、乙方各執一份，每份都具有相同法律效力。
甲方：_______________乙方：_______________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
地點：_______________地點：_______________
電話：_______________電話：_______________
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
【房屋裝修承攬合同】相關文章：
承攬房屋裝修工程合同07-25
房屋裝修承攬合同范本06-18
[合集]房屋裝修承攬合同范本08-15
小區裝修承攬合同02-29
裝修承攬合同范本08-22
家庭裝修承攬合同07-17
房屋建設承攬合同06-04
承攬建設房屋合同05-05
房屋裝修基礎裝修合同07-31